Centrale des marchés
construction de l'accueil périscolaire Le Cloître Commune de Chemillé Construction de l'accueil périscolaire Le Cloître Procédure adaptée Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de Chemillé. Correspondant : Evelyne Coa...
Commune de Chemillé 49120Chemillé 0241303487
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Construction de l'accueil périscolaire Le Cloître

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 12852

Date de clôture estimée : 24/02/12
Etat : Première publication
Publié dans :
COURRIER DE L'OUEST (24/01/12)
Commune de Chemillé
Construction de l'accueil périscolaire Le Cloître
Procédure adaptée
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de Chemillé. Correspondant : Evelyne Coatrieux, commande publique, 5, rue de l'Arzillé, 49120 Chemillé, tél. 02 41 30 35 17, fax 02.41.30.34.87, courriel : e.coatrieux.mairie@chemille.fr, adresse internet du profil d'acheteur : http://www.ouestmarches.com
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale activité du pouvoir adjudicateur : services généraux des administrations publiques.
Type de procédure : procédure adaptée.
Objet du marché : construction de l'accueil périscolaire Le Cloître.
Type de marché de travaux : exécution.
Classification CPV : objet principal : 45210000.
Lieu d'exécution : rue d'Aunis, 49120 Chemillé.
Code NUTS : FR512.
Options :
Descriptions concernant les achats complémentaires :
Les candidats devront répondre aux options demandées.
Refus des variantes.
Présentation des lots :
Lot 01 : gros-oeuvre, réseaux, ravalements.
Classification CPV : objet principal : 45262522.
Lot 02 : charpente bois, bardage.
Classification CPV : objet principal : 45261100.
Lot 03 : couverture zinc.
Classification CPV : objet principal : 45261210.
Lot 04 : couverture bac acier étanchéité.
Classification CPV : objet principal : 45261210.
Lot 05 : menuiseries ext. alu, serrurerie.
Classification CPV : objet principal : 45421140.
Lot 06 : doublage, cloisons sèches, isolation.
Classification CPV : objet principal : 45421152.
Lot 07 : menuiseries intérieures bois.
Classification CPV : objet principal : 45421150.
Lot 08 : faux-plafonds, isolation.
Classification CPV : objet principal : 45421146.
Lot 09 : électricité.
Classification CPV : objet principal : 45310000.
Lot 10 : plomberie sanitaires, chauffage gaz, VMC.
Classification CPV : objet principal : 45331000.
Lot 11 : carrelage, faEence.
Classification CPV : objet principal : 45431000.
Lot 12 : peinture, revêtements muraux, sols colles.
Classification CPV : objet principal : 45442100.
Lot 13 : terrassements, assainissement, voiries 1re phase, finition voirie.
Classification CPV : objet principal : 45234116.
Lot 14 : desserte réseaux souples.
Classification CPV : objet principal : 45316110.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Conditions relatives au marché :
Unité monétaire utilisée : euro.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
_ Prix des prestations : 40 %.
_ Dossier technique : 60 %.
Date limite de réception des offres : 24 février 2012 à 12 h.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Adresse où elles doivent être transmises : ville de Chemillé, services techniques, 5, rue de l'Arzillé, 49120 Chemillé, site : http://www.ouestmarches.com
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires :
Délai d'exécution :
Le délai global d'exécution tout corps d'état est fixé à 9 mois, hors période de préparation, congés estivaux et intempéries.
Le délai d'exécution démarrera à compter de l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux.
Jugement des offres :
a) Notation pour le prix des prestations (8/20).
Afin de comparer les offres, celles-ci seront évaluées selon le devis de l'entreprise pour les lots de 1 à 12, ou le cadre du détail estimatif pour les lots 13 et 14.
L'offre la plus faible (moins disante) obtient la note de 4 avec un coefficient multiplicateur de 2.
Les autres offres sont notées de manière inversement proportionnelle : note offre «Z» = montant de l'offre moins disante/montant de l'offre «Z» x 2.
b) Dossier technique (12/20).
Pour chaque entreprise, les éléments contenus dans le mémoire technique seront jugés de la façon suivante :
1. Adéquation de l'équipe proposée (nombre et qualification) aux spécificité du chantier : sur 2 points.
2. Conformité et provenance des matériaux et des produits aux prescriptions techniques du DCE appréciée au vu des fiches techniques ou autres : sur 4 points.
3. Adéquation du matériel aux difficultés prévisibles du chantier : sur 2 points.
4. Compatibilité du mode opératoire avec la réalisation du chantier (gestion et suivi du chantier, planning des travaux fourni, gestion des approvisionnements et des déchets, propreté du chantier, conditions de circulations et interface avec les riverains, etc.) sur 4 points.
Conditions pour obtenir les documents contractuels et additionnels : sur la plate-forme de dématérialisation : http://www.ouestmarches.com
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Soit sur support papier ou sur la plate-forme de dématérialisation : http://www.ouestmarches.com
Se référer au règlement de consultation.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Rousseau Jean-Luc, architecte. Correspondant : M. Desbouis, 6 ter, boulevard de l'Epervière, 49000 Ecouflant, tél. 02 41 37 55 30, fax 02.41.77.85.79, courriel : jl.rousseau.architecte@orange.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : ville de Chemillé. Correspondant : Evelyne Coatrieux, 5, rue de l'Arzillé, 49120 Chemillé .
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : site : http://www.ouestmarches.com
Procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes, 6, allée des Gloriettes, 44041 Nantes.
Date d'envoi du présent avis : 19 janvier 2012.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous