Centrale des marchés
démolition d'une halle industrielle à Chelles Démolition d'une halle industrielle correspondant : Marne et chantereine Chelles Aménagement (M2CA) cp : 77500 designation : CA Marne et Chantereine url : http://www.marne-chantereine.fr/ ...
CA Marne et Chantereine 77500Chelles
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Démolition d'une halle industrielle à Chelles

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1493642

Date de clôture estimée : 03/06/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (05/05/15)
15-67889
SOURCEWEB (05/05/15)
Avis d'appel public à la concurrence Département(s) de publication : 77 Annonce No 15-67889 - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CA Marne et Chantereine. Correspondant : marne et chantereine Chelles Aménagement (M2ca), maître d'ouvrage délégué agissant au nom et pour le compte de la CAMC 48/50 boulevard Chilpéric 77500 Chelles adresse internet : http://www.marne-chantereine.fr/ . Adresse internet du profil d'acheteur : http://marches-publics-ca-marne-chantereine.omnikles.com . Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. Objet du marché : démolition d'une halle industrielle . CPV - Objet principal : 45111000. Lieu d'exécution : 2 avenue François Mitterrand, 77500 Chelles. Code NUTS : FR102. L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : le marché a pour objet la démolition d'une halle industrielle située à Chelles (77) dans le cadre de la ZAC de l'aulnoy. Nature et étendue des travaux : Travaux préparatoires, études d'exécution, désamiantage du hangar, déconstruction du hangar et du bâtiment de bureaux, débroussaillage, déboisage, remise en état du terrain. Le présent marché sera exécuté selon l'une des deux options suivantes dont le choix sera établi à la notification du marché : Option A : Démolition globale. Dans cette option l'ensemble des éléments bâtis sont à déconstruire. Les travaux comprennent la déconstruction des superstructures, infrastructures et fondations des bâtis de bureaux et du hangar. Option B : Démolition partielle. Cette option se décompose en deux tranches, à savoir : - tranche ferme (Tf) : les travaux de la tranche ferme comprennent la démolition des bâtis de la zone de bureaux, le désamiantage du hangar, la déconstruction des bardages métalliques et éléments connexes du hangar. Seules l'ossature métallique, les infrastructures et les fondations du hangar seront laissées en place. - tranche conditionnelle (Tc) : les travaux de la tranche conditionnelle comprennent la déconstruction de l'ossature métallique, les infrastructures et les fondations du hangar Refus des variantes . Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le financement est imputé sur le budget de la Communauté d'agglomération Marne et Chantereine. Les modalités de calcul du délai de paiement sont précisées par le décret no2013-269 du 9 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera conclu soit en entreprise générale, soit en entreprises groupées. Dans le cas où il ne revêtirait pas cette forme, lors du dépôt de son offre, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contraindre le groupement attributaire à revêtir la forme d'un groupement solidaire. Le candidat ne peut pas présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou de plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro . Conditions de participation : Situation juridique - références requises : - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; - lettre de candidature établie au moyen du formulaire DC 1 ou équivalent ; - déclaration du candidat établie au moyen du formulaire DC 2 ou équivalent. Capacité économique et financière - références requises : - Déclaration du candidat établie au moyen du formulaire DC 2 ou équivalent Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4); - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4). Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : - Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail; - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus; - Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays; - Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. - valeur technique (-moyens humains et techniques spécifiques au chantier 25 points; -organisation des travaux 30 points;-planning 15 points;-hygiène et sécurité 10 points; -provenance des matériaux 10 points; - développement durable 10 points) (note totale sur 100 points pondéré du pourcentage attribué à la valeur technique). : 60 %; - prix : 40 %. Type de procédure : procédure adaptée. Date limite de réception des offres : 3 juin 2015, à 12 heures. Délai minimum de validité des offres : 60 jours à compter de la date limite de réception des offres. Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : CA 15-12. Renseignements complémentaires : le maître d'ouvrage délégué du présent marché est M2ca qui agit au nom et pour le compte de la Communauté d'agglomération Marne et Chantereine. Les candidats désirant se rendre sur les lieux d'exécution devront s'adresser à : Sarah MORETTI, Chargée d'opérations pour M2ca. 01.64.21.54.49. Conditions de remise des offres ou des candidatures : les plis sont, soit envoyés par lettre recommandée avec avis de réception postal, soit remis sur place contre récépissé (du lundi au jeudi de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures 45. Le vendredi de 8h30 à 12h30). Ils seront envoyés ou déposés à l'adresse suivante et porteront les Mentions suivantes:- "M2ca Maître d'ouvrage délégué agissant au nom et pour le compte de la CAMC 48/50 boulevard Chilperic 77500 Chelles Offre pour les travaux de démolition d'une halle industrielle ne pas ouvrir avant la seance d'ouverture des plis" Par voie électronique: ces plis peuvent aussi être transmis par voie électronique sur la plate-forme sécurisée du site https://marches-publics-ca-marne chantereine.omnikles.com Pour remettre une offre signée électroniquement, vous devez disposer d'un certificat de signature électronique de niveau ** (2) minimum que toute entreprise peut obtenir auprès d'un tiers de certification. Les certificats RGS sont seuls autorisés pour une assistance du support technique de la plateforme pour le dépot des plis électroniques, les entreprises sont invitées à le contacter au plus tot afin que les plis soient déposés dans les délais : Jours ouvrés: 9:00-12:30/14:00-18:30. Tél. 0825001326. Mail: support-okmarche@omnikles.com. Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 mai 2015. Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : M2CA maitre d'ouvrage délégué agissant au nom et pour le compte de la Communauté d'agglomération Marne et Chantereine. 48/50 boulevard Chilperic,  77500 Chelles, , tél. : 01-64-21-54-49. Instance chargée des procédures de recours : Greffe du Tribunal Administratif de Melun 43 rue du Général De Gaulle - case postale n o 8630 77008 Melun Cedex, tél. : (+33) 1-60-56-66-30, télécopieur : (+33) 1-60-56-66-10. Organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris préfecture de la région Ile-De-France - préfecture de Paris - 5 rue Leblanc 75911 Paris Cedex 15, tél. : (+33) 1-82-52-42-67, courriel : ccira@paris-idf.gouv.fr, télécopieur : (+33) 1-82-52-42-95. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Melun 43 rue du Général De Gaulle - case postale n o 8630 77008 Melun Cedex, tél. : (+33) 1-60-56-66-30, télécopieur : (+33) 1-60-56-66-10
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00