Centrale des marchés
92 travaux d'électricité dans divers établissements scolaires de la ville à Châtenay-Malabry 92 travaux d'électricité dans divers établissements scolaires de la ville à Châtenay-Malabry travaux d'électricité dans divers établissements scolaires de la ville. ville : Chatenay Malabry, cod...
Commune de Châtenay-Malabry 92290Châtenay-Malabry marches@chatenay-malabry.fr 0146834561
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

92 travaux d'électricité dans divers établissements scolaires de la ville à Châtenay-Malabry

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 692696

Date de clôture estimée : 28/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (15/05/13)
13-84920
SOURCEWEB (10/05/13)

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Châtenay-Malabry.
Correspondant : SIFFREDI Georges, Maire de Châtenay-Malabry, 26 rue du Docteur Le Savoureux 92290 Châtenay Malabry tél. : 01-46-83-46-11 télécopieur : 01-46-83-45-61 courriel : marches@chatenay-malabry.fr adresse internet : http://www.chatenay-malabry.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.chatenay-malabry.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux d'électricité dans divers établissements scolaires de la ville.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45311200.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : øFR105ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
la présente consultation concerne l'exécution de travaux d'électricité dans plusieurs établissements scolaires de la ville de Châtenay-Malabry, maître de l'ouvrage.
Les travaux ont pour objectif la levée des observations formulées par le bureau de contrôle APAVE lors des vérifications périodiques électriques, avant le passage des commissions de sécurité
le titulaire assistera également la ville lors des commissions de sécurité
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le marché est fractionné en une (1) tranche ferme et cinq (5) tranches conditionnelles:
tranche ferme :
- ecole Léonard de Vinci 16, avenue Léonard de Vinci
- groupe scolaire Pierre Mendes France 37, rue des vallées
tranches conditionnelles :
- tc1 : Groupe Scolaire Thomas Mazaryk 4, rue Marie Bonnevial
- tc2 : Ecole maternelle Pierre Brossolette 63, rue Jean Longuet
- tc3 : Ecole élémentaire Pierre Brossolette 59, rue Jean Longuet
- tc4 : Groupe scolaire Jean Jaurès 444, avenue de la Division Leclerc
- tc5 : Ecole Léonard de Vinci 16, avenue Léonard de Vinci (remplacement des armoires)
délais impératifs d'exécution pour la tranche ferme:
- ecole Léonard de Vinci : démarrage le 17 juin 2013, réception le 24 juin 2013 pour une commission de sécurité le 27 juin 2013
- ecole Pierre Mendès-France : démarrage le 1er juillet 2013 pour une réception le 12 août 2013 pour une commission de sécurité le 29 août 2013.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les sommes dues au(x) titulaire(s) du marché seront payées sur les ressources propres de la ville dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Situation juridique - références requises : -Une lettre de candidature, signée en original, faisant apparaître les membres du groupement le cas échéant (Dc1) ou tout document rédigé sur papier libre de la société reprenant intégralement les éléments figurant dans le formulaire Dc1 et mentionnant les réponses correspondantes ;
-La déclaration du candidat (Dc2), ou tout document rédigé sur papier libre reprenant intégralement les éléments figurant dans ce formulaire Dc2 et mentionnant les réponses correspondantes, ainsi que l'ensemble des déclarations et attestations mentionnées.
-le pouvoir de la personne habilitée à engager la société le cas échéant.
-la copie du ou des jugements si le candidat est en redressement judiciaire.



Capacité économique et financière - références requises : une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux prestations similaires à celles du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles, ou, en cas d'impossibilité justifiée de produire ce document, tout moyen de preuve équivalent permettant de juger de la capacité du candidat à exécuter les prestations objet du marché.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : -Références avec l'année et le montant des travaux de même nature réalisés les 3 dernières années ;
-Description des conditions d'exploitation de l'entreprise, ses moyens matériels et techniques ;
-Organigramme de l'entreprise et les profils des salariés.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique de l'offre : 60 % ;
- prix : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 28 mai 2013, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2013PA1321.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.chatenay-malabry.fr
Procédure : Procédure adaptée, en application de l'article 28 du Code des marchés publics
marché à tranches conditionnelles
commentaires sur la forme du marché : en application de l'article 72 du Code des marchés publics
délai d'exécution : La ville se réserve le droit d'affermir tout ou partie des tranches conditionnelles, dans un délai maximum de dix-huit (18) mois à compter de la date de notification du marché.
Durée du marché : La durée de chaque tranche du marché correspond à la durée d'exécution des travaux y afférents.

Le présent marché a un caractère périodique : non.

Ce marché s'inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 mai 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Commune de Chatenay-Malabry : Service de la commande publique.
26 rue du Dr Le Savoureux, 92290 Chatenay Malabry, tél. : 01-46-83-46-83, télécopieur : 01-46-83-45-89, courriel : marches@chatenay-malabry.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Commune de Chatenay-Malabry : Service de la commande publique.
26 rue du Dr Le Savoureux, 92290 Chatenay Malabry, tél. : 01-46-83-46-83, télécopieur : 01-46-83-45-89, courriel : marches@chatenay-malabry.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Commune de Chatenay-Malabry : Service de la commande publique.
26 rue du Dr Le Savoureux, 92290 Chatenay Malabry, tél. : 01-46-83-46-83, télécopieur : 01-46-83-45-89, courriel : marches@chatenay-malabry.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 2-4 bd de l'hautil B.P. 322 95027 Cergy Pontoise tél. : 01-30-17-34-00 courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr télécopieur : 01-30-17-34-59.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : les informations concernant les voies et délais de recours relatives au présent marché peuvent être demandées au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dont les coordonnées figurent ci-dessous.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00