Centrale des marchés
Mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier d'aménagement définitif de la partie du site appelé "Carreau" II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur: Mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier d'aménagement définitif de la partie du site...
Andra 92298Châtenay-Malabry andrasgda@andra.fr 0329756981
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Recherche France Châtenay-Malabry Première publication
Archive

Mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier d'aménagement définitif de la partie du site appelé "Carreau"

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 478382

Date de clôture estimée : 19/03/13
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (06/02/13)
40501-2013
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
Châtenay-Malabry
+33 329756981
+33 329756750
FRANCE
Andra
Pierrick Jaulin
Dominique Legrand
parc de la Croix Blanche, 1-7 rue Jean Monnet
92298
andrasgda@andra.fr

Adresse(s) internet:

http://www.andra.fr

http://http://www.andra.fr/index.php?id=itemmenu_binddings_225_1_1

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus:

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:
Bure
+33 329756981
+33 329756750
FRANCE
http://www.andra.fr
Andra
Pierrick Jaulin
Dominique Legrand
RD 960
55290
andrasgda@andra.fr


I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.3) Activité principale
Environnement
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier d'aménagement définitif de la partie du site appelé "Carreau".
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Services
Catégorie de services nº 12: Services d'architecture; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Bure (55).
Meuse
FR412


II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4) Information sur l’accord-cadre
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Le marché a pour objet la réalisation d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) conformément aux descriptions de la loi MOP, sur le chantier d'aménagement définitif du carreau du centre Meuse/Haute-Marne.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
71240000

Services de conduite de chantier
71521000


II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8) Lots
Division en lots: non
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale:
Les prestations à réaliser sont les suivantes :
- Recensement de tous les intervenants chargés de la réalisation du projet,
- L'établissement du planning général du projet en précisant les délais, enchainements, dates et chemins critiques,
- L'harmonisation dans le temps et l'espace des actions des différents intervenants durant les travaux,
- L'animation des réunions de coordination, la rédaction et la diffusion des comptes rendus,
- L'établissement des schémas d'installation de chantier,
- L'assistance au maitre d'ouvrage pour la rédaction des clauses d'appels d'offres pour les marchés de travaux, relatives au respect des délais et à l'organisation des chantiers,
- Le pointage de l'avancement des travaux et la mise à jour des plannings,
- Faire respecter l'ordre et la durée des interventions, de relancer les entreprises défaillantes et de proposer des solutions pour rattraper les éventuels retards,
- Etablir la planification des opérations de réception, coordonner et piloter ces opérations, et pointer l'avancée des levées de réserves, suivre la remise des DOE,
- Supervision des déménagements/aménagements des différents locaux et des personnels,
- Supervision des démentèlements des bâtiments modulaires,
- Approvisionnement et installation des équipements informatiques et téléphoniques actifs.

II.2.2) Information sur les options
Options: non
II.2.3) Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Début 2.5.2013. Fin 31.3.2016
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés:
attestations d'assurance adéquates.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
financement sur fonds propres et paiement par chèque à 30 jours fin de mois à compter de la date de réception de facture.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
groupement solidaire ou groupement conjoint avec solidarité du mandataire.
III.1.4) Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: - documents administratifs type DC1 et DC2 ou équivalents,
- description du statut juridique des éventuels groupements ( en tout état de cause, la prestation sera attribuée à un groupement solidaire ou un groupement conjoint avec solidarité du mandataire conformément à l'article 22 du décret n°2005-1742 du 30.12.2005)
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm


III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: - bilan des 3 derniers exercices de l'entreprise (ou bilans de toutes les entreprises membres du groupement),
- présentation du chiffre d'affaires des 3 dernières années.
La stabilité financière ainsi que la part du chiffre d'affaires réalisé avec l'Andra seront examinées.

III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
- références dans les domaines d'activités ( clients, niveau de responsabilité dans l'affaire, montants et durées des marchés, nom et coordonnées du contact client, description des travaux objet de la mission OPC ,dont la SHON),
- compétences techniques sur des projets similaires (description des moyens humains et matériels).

III.2.4) Informations sur les marchés réservés
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière : non
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: oui
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier, ou dans le document descriptif
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
Documents payants: non
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
19.3.2013 - 12:00
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
français.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres
VI.1) Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.3) Informations complémentaires
Les offres seront remises sous enveloppe ; soit par courrier (exclusivement en recommandé avec accusé de réception), soit remise sur place contre récépissé.
L'enveloppe extérieure devra porter clairement les mentions suivantes : «Appel d'offre ouvert-mission OPC amenagement definitif du carreau»-«Ne pas ouvrir»-«A l'attention de M.Jaulin»

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nanterre
+33 140971717
FRANCE
Tribunal de commerce
4 rue Pablo Neruda
92020
VI.4.2) Introduction des recours
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Le délai d'introduction du recours est de 16 jours (ou 11 jours si transmission électronique) à compter de la date d'envoi de la notification de la décision de rejet de leur candidature ou de leur offre aux candidats évincés et, en tout état de cause, avant la signature du marché (cf ordonnance n° 2005-649 du 6.6.2005, article 24 et décret n° 2005-1742 modifiés par l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 et le décret d'application 2009-1456 du 27.11.2009).
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Nanterre
+33 140971717
FRANCE
Tribunal de commerce
4 rue Pablo Neruda
92020
VI.5) Date d’envoi du présent avis:
1.2.2013
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00