Avis de marché - Avis n° 26-53952 du 02/06/2026
Département(s) de publication : 36
Annonce n° 26-53952
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 24360032700015
Ville : Châteauroux cedex
Code postal : 36012
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 36
Section 2 - Communication
Identifiant interne de la consultation : M26-033AGG
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Direction de la Commande de Publique
Adresse mail du contact : marches-publics@chateauroux-metropole.fr
Numéro de téléphone du contact : +33 0254083435
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
- Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Se référer au règlement de consultation
- Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Se référer au règlement de consultation
- Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Se référer au règlement de consultation
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 02/07/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Réhabilitation du mur de soutènement le long de l'Indre - Site Balsan
Code CPV principal - Descripteur principal : 45262620
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de génie civil sur un ouvrage visé actuellement par un arrêté de péril, incluant les postes/prestations suivantes : de travaux de terrassement, mise en place de batardeaux, de soutènement, de génie civil incluant béton armé, et mise en oeuvre de parois clouées avec tirants et béton projeté, de maçonneries et de réseaux associés, comprenant l'ensemble des études d'exécution, missions géotechniques G3, installations de chantier, ouvrages provisoires, ouvrages définitifs, dispositifs de drainage et de protection, ainsi que la remise en état des abords et des voiries.
Lieu principal d'exécution du marché : site Balsan - avenue Jean Macé - 36000 Châteauroux
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Les rendez-vous sont à prendre auprès de Monsieur Julien Feuillade au 06 12 20 75 27 ou par mail à l'adresse : julien.feuillade@chateauroux-metropole.fr.
Autres informations complémentaires : Critères d'attribution : Prix : 60 points - Valeur technique : 15 points - Phasage détaillé de l'opération : 15 points - Performance en matière de protection de l'environnement : 5 points - Organisation mise en oeuvre pour le respect du délai contractuel : 5 points En application des dispositions de l'article L 2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi obligatoire à hauteur de 300 heures minimum. La durée de la période de préparation est d'un mois, qui n'est pas comprise dans les délais d'exécution, et commencera à courir à compter de la notification du marché. Le délai d'exécution est fixé à 4 mois qui commencera à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service (OS) qui prescrira de commencer les prestations du présent du marché.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 02/06/2026
