Centrale des marchés
Gymnase Mozart Travaux de réhabilitation toiture et façades Desamiantage -Fourniture et installation d'une centrale photovoltaîque Gymnase Mozart Travaux de réhabilitation toiture et façades Desamiantage -Fourniture et installation d'une centrale photovoltaîqueMarché composé de trois lots pour lequel l?exécution du lot no1 com...
COMMUNE DE CHARLEVILLE MEZIERES 08000Charleville-Mézières
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Gymnase Mozart Travaux de réhabilitation toiture et façades Desamiantage -Fourniture et installation d'une centrale photovoltaîque

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 3740086

Date de clôture estimée : 09/07/18
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (07/06/18)
18-78515
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 8
Annonce No 18-78515
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE CHARLEVILLE MEZIERES.
 Correspondant :  Anne Hélène CARRE, mairie 08000 Charleville Mézières.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr/V2/entreprise/detailConsultation.php?key=6098.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : gymnase Mozart Travaux de réhabilitation toiture et façades Desamiantage -Fourniture et installation d'une centrale photovoltaîque
marché composé de trois lots pour lequel l?exécution du lot no1 comporte une clause d'insertion par l'activité économique obligatoire, des variantes sont imposées pour les lots no1 et 3 ainsi qu'une visite obligatoire (choix entre deux dates)
.
Type de marché de travaux :  exécution.
Lieu d'exécution : mairie, 08000 Charleville Mézières.
Code NUTS : -FRF21.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : gymnase Mozart Travaux de réhabilitation toiture et façades Desamiantage -Fourniture et installation d'une centrale photovoltaîque
marché composé de trois lots pour lequel l?exécution du lot no1 comporte une clause d'insertion par l'activité économique obligatoire, des variantes sont imposées pour les lots no1 et 3 ainsi qu'une visite obligatoire (choix entre deux dates).
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 9 juillet 2018, à 16 h 30.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 18T017.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 juin 2018.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Service de la Commande Publique.
 Correspondant :  Anne Hélène CARRE,  mairie,  08000 Charleville Mézières, , courriel : anne-helene.carre@ardenne-metropole.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Service de la Commande Publique.
 Correspondant :  Anne Hélène CARRE,  mairie,  08000 Charleville Mézières, , courriel : anne-helene.carre@ardenne-metropole.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Service Etudes et prospections.
 Correspondant :  Farid ROUABAH,  mairie,  08000 Charleville Mézières, , courriel : farid.rouabah@ardenne-metropole.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Service de la Commande Publique.
 Correspondant :  Anne Hélène CARRE,  mairie,  08000 Charleville Mézières, , courriel : marie-noelle.balbeurre@ardenne-metropole.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Service de la Commande Publique.
 Correspondant :  Anne Hélène CARRE,  mairie,  08000 Charleville Mézières, , courriel : marie-noelle.balbeurre@ardenne-metropole.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne 25, rue du Lycée 51036 Châlons-en-Champagne, tél. : 03-26-66-86-87, courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr adresse internet : http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr/.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne 25, rue du Lycée 51036 Châlons-en-Champagne, tél. : 03-26-66-86-87, courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr adresse internet : http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr/.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. -
Ravalement des façades Peintures intérieures/extérieures
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 2. -
Désamiantage Couverture Isolation Étanchéité Bardage
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 3. -
Fourniture et installation d'une centrale photovoltaïque
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous