Centrale des marchés
création d'un vestiaire et de sanitaires hommes pour la caserne de chanas Création d'un vestiaire et de sanitaires hommes pour la caserne de Chanas correspondant : M. le président du conseil d'administration mel : gaf.marche.tous@sdis38.fr tel : 04-76-26-89-73 ur...
SDIS de l'Isère 38600Fontaine gaf.marche.tous@sdis38.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Création d'un vestiaire et de sanitaires hommes pour la caserne de chanas

Marché public ou privé
Référence du marché : 4757654

Date de clôture estimée : 09/09/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (25/07/19)
19-114464
SOURCEWEB (27/07/19)
Avis de marché

Département(s) de publication : 38
Annonce No 19-114464
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SDIS de l'Isère.
 Correspondant : M. le président du conseil d'administration, 24 rue René Camphin 38600 Fontainetél. : 04-76-26-89-73courriel : gaf.marche.tous@sdis38.fr adresse internet : http://sdis38.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://sdis38.achatpublic.com.

Objet du marché : création d'un vestiaire et de sanitaires hommes pour la caserne de Chanas.
Lieu d'exécution : place du marché, 38150 Chanas.

Caractéristiques principales : 
la présente consultation porte sur la création d'un vestiaire et de sanitaires hommes pour la caserne de Chanas. Les prestations relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du travail (loi no93-1418 du 31 décembre 1993).
La durée du marché est de 3 mois (période de préparation de chantier de quinze jours incluse), laquelle court à partir de la date de notification valant ordre de service prescrivant le démarrage de la préparation de chantier.
La période prévisionnelle du début de l'exécution des prestations est fixée à octobre 2019
Refus des variantes.
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie (ou garantie à première demande) de 5%.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement prévisionnel constitué par les ressources propres du SDIS de l'isère. Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement bancaire. Le délai de paiement : 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (Dc1 version du 01/04/2019 ou équivalent) ;
Copie du ou des jugements prononcé si le candidat est en redressement judiciaire ;
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles R.2143-3 1° et R.2143-6 du code de la commande publique (Dc1 version 01/04/2019 ou équivalent) ;
Extrait K-Bis de moins de trois mois ;
Certificats sociaux et fiscaux délivrés par les administrations et organismes compétents ;
Attestations d'assurance en responsabilité civile décennale en cours de validité.

Capacité économique et financière :
-Chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles ;

Capacités techniques et professionnelles :
-Moyens humains (effectifs moyens annuels du candidat et importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années) ;
-Moyens matériels (matériels et équipements techniques que le candidat utilise pour la réalisation de marchés de même nature)
-Liste des principales références de travaux effectuées au cours des trois dernières années ;
-Le cas échéant, les certificats d'identité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix : 40 %;
     - valeur technique (appréciée au regard du mémoire technique) : 60 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 9 septembre 2019, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Renseignements complémentaires : en complément des critères d'attribution - critères de jugements des offres :
Valeur technique : 60 %, au vu du mémoire technique décomposé comme suit :
a - description de la méthode d'exécution et du phasage envisagés pour ce chantier y compris les points particuliers nécessitant une interface avec les autres lots (planning détaillé par tâche et méthodes correspondantes) (sur 15) ;
b - descriptif des moyens humains mis à disposition par l'entreprise pour ce chantier : nombre, qualité et qualification des personnels prévus pour l'opération par tâche (ouvrier, personnel d'encadrement ...) en lien avec la question A (sur 10) ;
c - descriptif des moyens techniques mis en œuvre par l'entreprise pour ce chantier, par tâches et en lien avec la question A (sur 10) ;
d - description des méthodes, des moyens techniques et humains prévus pour la prévention et la gestion des risques sur le chantier, par tâches et en fonction du planning (sur 10) ;
e - description de la gestion des contraintes dues au maintien de l'activité opérationnelle de la caserne pour l'exécution des travaux (sur 15).
Afin de permettre aux candidats de mieux chiffrer le montant des travaux, une visite préalable du site est obligatoire.

Chaque candidat ne pourra effectuer qu'une seule visite. Les visites se feront uniquement sur rendez-vous les semaines 31, 32, 35 et 36 avec le chargé d'opérations. A cet effet, les candidats contacteront le service études et travaux de l'état-major au 04 76 26 89 83 / 04 76 26 88 86.
Négociations : Possibilité de négocier sur le prix et, le cas échéant, sur la valeur technique. Elles seront menées avec les trois meilleurs candidats, c'est-à-dire ceux ayant déposé les trois offres les plus avantageuses économiquement au regard des critères de jugement.
La signature électronique n'est pas obligatoire. Après attribution, le candidat est informé que l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble 2, place de Verdun B.P. 1135 38022 Grenoble, tél. : 04-76-42-90-00, courriel : greffe.ta.grenoble@juradm.fr, télécopieur : 04-76-42-22-69 adresse internet : http://www.telerecours.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Grenoble 2, place de Verdun B.P. 1135 38022 Grenoble, tél. : 04-76-42-90-00, courriel : greffe.ta.grenoble@juradm.fr, télécopieur : 04-76-42-22-69.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
retrait du dossier de consultation sur https://sdis38.achatpublic.com ou via https://www.sdis38.fr.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
par voie électronique uniquement sur https://sdis38.achatpublic.com.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 juillet 2019.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. -
Gros œuvre - maçonnerie
Mots descripteurs : Gros œuvre, Maçonnerie

Lot(s) 2. -
Chape - carrelage - faïences
Mots descripteurs : Carrelage

Lot(s) 3. -
Plâtrerie - peinture - menuiserie intérieures
Mots descripteurs : Menuiserie, Peinture (travaux), Plâtrerie

Lot(s) 4. -
Électricité
Mots descripteurs : Electricité (travaux)

Lot(s) 5. -
Plomberie -VMC
Mots descripteurs : Plomberie (travaux)
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous