Centrale des marchés
77 travaux de réaménagement de la salle d'exposition du bâtiment du siège de l'ugap à Champs Sur Marne 77 travaux de réaménagement de la salle d'exposition du bâtiment du siège de l'ugap à Champs Sur Marne travaux de réaménagement de la salle d'exposition du bâtiment du siège de l'ugap. lieu : 1 b...
Union des Groupements d'Achats Publics 77444Marne-la-Vallée Cedex 2 hbosch@ugap.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

77 travaux de réaménagement de la salle d'exposition du bâtiment du siège de l'ugap à Champs Sur Marne

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1394065

Date de clôture estimée : 02/03/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (11/02/15)
15-19940

77Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Union des Groupements d'Achats Publics.
Correspondant : Mlle bosch helene, Union des Groupements d'achats Publics, 1, boulevard Archimède - champs sur marne 1, boulevard Archimède - champs sur Marne 77444 Marne-la-Vallée Cedex 2 tél. : 01-64-73-20-24 courriel : hbosch@ugap.fr adresse internet : http://www.ugap.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.marches-publics.gouv.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : travaux de réaménagement de la salle d'exposition du bâtiment du siège de l'ugap.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45421000
Objets supplémentaires : 45311000, 45331200, 45111000.

Lieu d'exécution : 1 boulevard Archimède, 77420 Champs-sur-Marne.

Code NUTS : øFR102ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
marché passé selon une procédure adaptée conformément à l'article 28 du code des marchés publics.
La visite du site est obligatoire. Les modalités de prise de rendez-vous figurent à l'article 5 du règlement de la consultation.
Les travaux s'effectueront en milieu occupé dans une salle erp de type l 4e catégorie. Par conséquent des travaux en horaires décalés (samedi) sont à prévoir notamment pour le percement des baies (création et agrandissement).
Le délai d'exécution des travaux, qui comprend la réalisation des travaux, le repliement des installations et la remise en état des lieux, est de 18 semaines.
La période de préparation des travaux a un délai de 7 semaines. Ce délai court à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparation des travaux. A l'issue de la période mentionnée ci-avant, un ordre de service prescrit le démarrage de l'exécution des travaux
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux de réaménagement concernant une salle classée erp type l 4e catégorie d'une surface de 230 m2 environ.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 30 avril 2015.

Cautionnement et garanties exigés : en application des articles 101 à 103 du code des marchés publics, une retenue de garantie est fixée à 5 % du montant du marché, augmenté de celui de ses avenants éventuels. Cette retenue est appliquée à chaque acompte présenté par le titulaire et prend fin à l'achèvement de la période contractuelle de garantie. La retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande dans le délai fixé conformément à l'article 102 du code des marchés publics.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : l'ugap est soumise aux règles de la comptabilité publique. Le mode de règlement choisi est le virement. Le paiement des acomptes et du solde doit intervenir dans un délai global de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement. Passé ce délai des intérêts moratoires seront dus au titulaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : les candidatures sont appréciées au regard des éléments fournis dans la "déclaration du candidat" (jointe au dce) ou équivalent.



Capacité économique et financière - références requises : le candidat indique dans la "déclaration du candidat", ou équivalent, son chiffre d'affaires sur les trois derniers exercices disponibles ainsi que sa moyenne annuelle.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : le candidat indique dans la "déclaration du candidat", ou équivalent, ses effectifs moyens annuels pour chacune des trois dernières années.

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : lot 2 - pour la partie CVC : Qualibat 5412 ou équivalent
lot 2 - pour la partie électricité : Qualifelec correspondants ou équivalents.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- : documents relatifs à la candidature :
1) la lettre de candidature, renseignée et signée (jointe au dossier de consultation) ou équivalent ;
2) la déclaration du candidat renseignée : (jointe au dossier de consultation) ou équivalent accompagnée :
- de ses capacités financières dont la preuve d'une assurance pour les risques professionnels ou une déclaration appropriée de banques,
- de ses capacités professionnelles. ;
- : documents relatifs à l'offre :
1) l'acte d'engagement (joint au dossier de consultation) pour chaque lot auquel le candidat soumissionne.
2) Les annexes à l'acte d'engagement (jointes au dossier de consultation) pour chaque lot auquel le candidat soumissionne:
- annexe 1 : Calendrier prévisionnel d'exécution (joint au dossier de consultation) ;
- annexe 2 : Décomposition du prix global et forfaitaire des travaux (Dpgf) (joint au dossier de consultation);
- annexe 3 : Bordereau de prix pour les travaux réalisés en horaires décalés (joint au dossier de consultation).
3) Mémoire technique comprenant :
- l'organisation du chantier tenant compte du planning prévisionnel d'exécution et des horaires définis ;
- les moyens matériels et humains affectés au chantier y compris sous-traitants éventuels (présentés avec l' offre);
- la compréhension des enjeux en matière d'hygiène et de sécurité sur le chantier et ses abords ;
- l'expérience du personnel dédié au chantier, y compris sous-traitants éventuels (présentés avec la présente offre), sur des travaux similaires. ;
- : certificat(S) de visite. ;
- : un support physique électronique (cd-rom, dvd-rom, etc.) lorsque le candidat répond par voie " papier ".

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 2 mars 2015, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 15U021.

Renseignements complémentaires : la date prévisionnelle de commencement des travaux stipulée ci-avant correspond à la date prévisionnelle de démarrage de la période de préparation des travaux.
Les candidats peuvent télécharger les documents du dossier de consultation et l'avis d'appel public à la concurrence, et déposer une candidature et une offre par voie électronique via le site www.marches-publics.gouv.fr qui met à disposition des candidats une aide technique pour le téléchargement du dossier de consultation et le dépôt électronique de leur candidature et de leur offre. Dans l'onglet " Annonces " puis à la rubrique " Consultations en cours ", cliquer sur " Recherche avancée ", puis, dans la rubrique " entité publique ", choisir " union des groupements d'achats publics " dans le menu déroulant, cocher " inclure les descendances " puis dans le champ " Référence de la consultation " renseigner la référence " 15u021 ". Le dossier de consultation et l'avis d'appel public à la concurrencesont en accès libre et direct sans que les candidats aient besoin de s'identifier. Toutefois, l'identification du candidat est fortement conseillée.
Les candidats ont la possibilité de répondre par voie papier ou par voie dématérialisée. Toutefois, il n'est pas possible de déposer un pli (comprenant la candidature et l'offre) à la fois sous forme papier et sous forme dématérialisée. Une copie de sauvegarde peut cependant être envoyée dans les conditions fixées par l'arrêté du 14 décembre 2009.
Les critères de choix des offres pondérés ainsi que leurs sous critères figurent dans le règlement de consultation.
La notification des référés précontractuels au pouvoir adjudicateur prévue à l'art. R.551.1 du code de justice administrative doit être adressée à la direction juridique au numéro de télécopie suivant : 01.64.73.20.39.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 février 2015.
Union des Groupements d'Achats Publics.
Correspondant : Mlle bosch helene, 1, boulevard Archimède - champs sur Marne, 77444 Marne-la-Vallée Cedex 2, tél. : 01-64-73-20-24, courriel : hbosch@ugap.fr, adresse internet : http://www.ugap.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Union des Groupements d'Achats Publics.
Correspondant : Mlle bosch helene, 1, boulevard Archimède - champs sur Marne, 77444 Marne-la-Vallée Cedex 2, tél. : 01-64-73-20-24, courriel : hbosch@ugap.fr, adresse internet : http://www.ugap.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Union des Groupements d'Achats Publics.
Correspondant : Mlle bosch helene, 1, boulevard Archimède - champs sur Marne, 77444 Marne-la-Vallée Cedex 2, tél. : 01-64-73-20-24, courriel : hbosch@ugap.fr, adresse internet : http://www.ugap.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=227985&orgAcronyme=t9y.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Melun 43 rue du Général de Gaulle 77008 Melun tél. : 01-60-56-66-30 télécopieur : 01-60-56-66-10 adresse internet : http://melun.tribunal-administratif.fr/ta-caa/.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Melun 43 rue du Général de Gaulle 77008 Melun tél. : 01-60-56-66-30 télécopieur : 01-60-56-66-10 adresse internet : http://melun.tribunal-administratif.fr/ta-caa/.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 lot architectural.
Installations de chantier - dépose-Démolition - maçonnerie - revêtement de sol - peinture - faux-Plafond - mur mobile - menuiseries intérieures - menuiseries extérieures.

Informations complémentaires : durée d'exécution et date de livraison : Cf. Annexe 1 à l'acte d'engagement : Calendrier prévisionnel d'exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45111000
Objets supplémentaires : 45421000, 45262521.
Lot(s) 2 lot technique.
cvc et électricité.

Informations complémentaires : durée d'exécution et date de livraison : Cf. Annexe 1 à l'acte d'engagement : Calendrier prévisionnel d'exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45311000
Objets supplémentaires : 45331200.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous