Centrale des marchés
Programme de voirie 2015 - AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE Nature du marché : marché public de travaux, Procédures : procédure adaptée (artides 26-11 et 28 du Code des ma...
Ville de Champagnac 15350Champagnac
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Programme de voirie 2015

Marché public ou privé
Référence du marché : 1592409

Date de clôture estimée : 24/07/15
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (09/07/15)
- AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Nature du marché : marché public de travaux,


Procédures : procédure adaptée (artides 26-11 et 28 du Code des marchés publics),
Pouvoir adjudicateur : commune de Champagnac, mairie, ' Le Bourg ', 15350 Champagnac, tél. 04,71,69.61.55, fax 04.71.69.62,21.


Objet du marché : programme de voirie 2015,


Lieu d'exécution : commune de Champagnac.
Caractéristiques principales :
- déblais de toute nature : 50 m3 ;
- curage de fossé : 355 ml ;
préparation de support pour structure GNT : 6.350 m² ;
- préparation des emprises pour reprofilage CE : 2.400 m² ;
- fourniture et mise en oeuvre CE : 2401 ;
- CNT 0/31,5, déchet steril : 3.1301;
- couche d'accrochage, enduit bicouche et tricouche : 9.550 m² ;
- canalisation, drain 0125 à 0130 en PVC : 113 ml.
Acceptation des variantes : non.
Prestations divisées en lots : non.
Conditions relatives au marché :
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
- origine du financement : fonds propres et subventions ;
les prix seront fermes actualisables ;
les comptes seront réglés mensuellement sous la forme d'acomptes et d'un solde ;
- délai de paiement : trente (30) jours ;
- délai de validité des offres : quatre-vingt-dix (90) jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : entrepreneur unique ou entrepreneurs groupés solidaires.
Chaque candidat ne pourra remettre, pour la présente consultation qu'une seule offre en agissant en qualité soit de candidat individuel, soit de membre d'un groupement solidaire.
Conditions de participation : candidatures recevables, conformément aux articles 43 et 44 du Code des marchés publics, accompagnés des pièces demandées conformément à l'article 45 du Code des marchés publics et de l'arrété du 26 février 2004, spécifiées à l'article 3-1.2 du règlement de la consultation. Les candidats devront fournir les documents définis au règlement de la consultation.
Critères d'attribution :
offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critère énoncés ci-dessous avec leur pondération : -valeur technique des prestations : 30 % ;
- valeur prix des prestations : 70 %.
Date limite de réception des offres : le 24 juillet 2015, à 17 heures.

Délai d'exécution : le délai d'exécution des travaux est de huit (8) semaines. Les travaux devront débuter en août 2015.
Renseignements complémentaires : le dossier de consultation des entreprises est à retirer à la mairie de Champagnac ou sur la plate-forme de dématérialisation : www.marches-info.fr
Les plis seront transmis dans les conditions fixées au règlement de la consultation à l'adresse suivante : commune de Champagnac, mairie, ' Le Bourg ', 15350 Champagnac.
Procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 63000 ClermontFerrand.
Adresses complémentaires :
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : agence ARTENSE INGIENERIE, 42, rue du Docteur-Basset, 15210 Ydes, tél. 04.71.40.99.13, fax 09.81.40.65.33.
Date d'envoi du présent avis à la publication : le 3 juillet 2015.
.882899
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous