Chalets des Aiguilles à Chamonix - Lasures des 5 chalets.

Objet du marché : chalets des Aiguilles à Chamonix - lasures des 5 chalets.
Type de marché de travaux :  exécution.
Lieu d'exécution : chalets des Aiguilles - 213 Chemin du Biolay, 74400 Chamonix.
Code NUTS : -FRK28.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

chalets des Aiguilles à Chamonix - lasures des 5 chalets
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : ravalement de façades - lasure de 5 chalets.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 84 jours à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur ressources propres au département - prix ferme actualisable - paiement à 30 jours par virement, selon les règles de la comptabilité publique - intérêts moratoires : taux BCE majoré de huit points.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pas de forme imposée.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : pièces de la candidature :Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :- lettre de candidature (Dc1),- déclaration du candidat (Dc2), ou tout document équivalent comportant les renseignements sollicités dans les formulaires précités.Les formulaires Dc1 et Dc2, sont disponibles sur le site de la DAJ du Ministère de l'économie à l'adresse : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics;
     - Autres renseignements demandés : pièces de l'offre :- le présent marché,- le certificat de visite,- la décomposition du prix global et forfaitaire (Dpgf) regroupant pour chaque chalet sa solution de base et sa PSE,- la notice explicative détaillant : *Les fiches techniques des matériaux utilisés,* la description de l'organisation générale du chantier prévue par le candidat pour la réalisation des travaux (composée d'une note méthodologique sur le déroulement des travaux, les effectifs prévus pour la réalisation du chantier, et le planning détaillé de l'opération).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - le prix : 60 %;
     - la valeur technique : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 18 octobre 2019, à 12 heures.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 19S0020.

Renseignements complémentaires : la consultation est passée par procédure adaptée en application de l'article R2123-1 1° du Code de la commande publique.
forme du marché : Marché ordinaire.
visite des lieux : obligatoire - prendre un RDV pour une visite au numéro suivant : 04 50 53 17 35.
le marché est décomposé en 2 phases :
- phase 1 : chalet Blaitière
- phase 2 : chalet du Grepon + chalet Charmoz + chalet des Plans + chalet du l'm
délai d'exécution : (période de préparation comprise)
- phase 1 : 6 semaines en 2020
- phase 2 : 6 semaines en 2021
point de départ du délai : Un ordre de service interviendra après la notification du marché.
prestations Supplémentaires Éventuelles : Les PSE porteront sur la rénovation des huisseries pour chaque chalet. Par conséquent, le candidat devra remplir pour chaque DPGF la partie "Pse".
Conditions d'envoi ou de remise des plis :
Conformément aux dispositions de l'article R2132-7 du Code de la commande publique, la remise des plis sous format électronique est obligatoire.
remise des plis par voie électronique :
La transmission des documents relatifs à la candidature et à l'offre devront obligatoirement se faire par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation du Département de la Corrèze : www.achatpublic.com
Remise des plis sur support papier.
aucune transmission par voie papier n'est autorisée, hors copie de sauvegarde.
critères de sélection des candidatures :
1-Déclarations, certificats ou attestations demandés, dûment remplis
2-Capacités professionnelles, techniques et financières
renseignements complémentaires :
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de l'étude du dossier, les candidats devront obligatoirement poser leur(s) question(s) via la plateforme www.achatpublic.com - rubrique questions/réponses 6 jours avant la date limite de remise des offres.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 septembre 2019.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de LIMOGES 1 cours Vergniaud 87000 Limoges, tél. : 05-55-33-91-55, télécopieur : 05-55-33-91-60 adresse internet : http://www.telerecours.fr.