Centrale des marchés
Numéro de la consultation : 20S01T TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA TOITURE DE L'EGLISE SAINT LOUP A SERVOZ Numéro de la consultation : 20S01T TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA TOITURE DE L'EGLISE SAINT LOUP A SERVOZ tel : 04-50-53-11-13 designation : COM COMMUNES VAL CHAMONIX MONT BLANC correspondant ...
COM COMMUNES VAL CHAMONIX MONT BLANC 74400Chamonix-Mont-Blanc correspondre@aws-france.com
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Numéro de la consultation : 20S01T TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA TOITURE DE L'EGLISE SAINT LOUP A SERVOZ

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5343268

Date de clôture estimée : 15/06/20
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (27/04/20)
20-57293
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 74
Annonce No 20-57293
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COM COMMUNES VAL CHAMONIX MONT BLANC.
 Correspondant :  fournier eric, Président, place de l'eglise B.P. 91 74400 Chamonix Mont Blanc, tél. : 04-50-53-11-13, courriel : correspondre@aws-france.com adresse internet : https://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://agysoft.marches-publics.info/.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : numéro de la consultation : 20s01t travaux de restauration de la toiture de l'eglise saint loup a servoz.
CPV - Objet principal : 45212361.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRK28.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire. Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire couvrant 100,0 % du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix actualisables. Avance de 5,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximum ci-dessus.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Situation juridique - références requises : déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin); Pour chacun des lots, le candidat se trouve dans l'obligation, même s'il possède les qualifications requises, de fournir une liste de références faisant apparaître des opérations analogues de moins de 7 ans.; Pour le lot 1 des références en restauration d?édifices anciens, mise en place d'échafaudages sur édifice ancien; Pour le lot 2 des références de réalisation de couvertures neuves sur édifices anciens, restauration de charpente d?édifices anciens, réalisation de couverture en plaques d?acier nervurée, réalisation de couverture en écailles en cuivre étamé vieilli, réalisation de bardage en écailles d?aluminium ; Qualifications lot 01 Remise en état d'arases en pierre Mise en place d'échafaudages sur église 2183 : Restauration pierre de taille et maçonnerie du patrimoine ancien ; 2383 : Restauration de charpente du patrimoine ancien, 3193 : Couverture du patrimoine ancien, 3181 : Couverture en plaques nervurées ou ondulées, 3811 : Bardages simples ; Pour chaque certificat demandé, acceptation de tout moyen de preuve équivalent.

Marché réservé : non.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - lot 02 : valeur technique : 60 %;
     - lot 01 : valeur technique : 60 %;
     - lot 02 : prix des prestations : 40 %;
     - lot 01 : prix des prestations : 40 %;
     - lot 02 : valeur technique : méthodologie décrivant l'organisation du chantier, moyens humains et matériels mis à disposition, qualifications de l'équipe dédiée (cv, effectifs, expérience) permettant de garantir le respect du délai d'exécution voire son optimisation : 35 %;
     - lot 01 : valeur technique : méthodologie décrivant l'organisation du chantier, moyens humains et matériels mis à disposition, qualifications de l'équipe dédiée (cv, effectifs, expérience) permettant de garantir le respect du délai d'exécution voire son optimisation : 35 %;
     - lot 02 : valeur technique : fiches techniques correspondant aux produits mis en œuvre : 25 %;
     - lot 01 : valeur technique : fiches techniques correspondant aux produits mis en œuvre : 25 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 15 juin 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 20S01T/BO.

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://agysoft.marches-publics.info/
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. Après attribution, l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. Numéro de la consultation : 20s01t Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-Le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont les suivantes : La visite du site est obligatoire afin que les entreprises puissent prendre la mesure des exigences d'accès au chantier et des conditions d'exécution des travaux. La note méthodologique devra faire état de cette prise en compte de la part de l'entreprise. Le candidat prendra contact avec la Mairie de Servoz au 04.50.47.21.51 qui définira les modalités du déroulement de la visite. A l'issue de cette dernière un certificat de visite lui sera remis.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 avril 2020.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun B.P. 1135 38022 Grenoble, tél. : 04-76-42-90-00, courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr, télécopieur : 04-76-42-22-69.

Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun B.P. 1135 38022 Grenoble, tél. : 04-76-42-90-00, courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr, télécopieur : 04-76-42-22-69.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé pré contractuel à tout stade de la procédure de passation et jusqu'à la signature du contrat (article L. 551-1 à 551-12 et R. 551-1 à 551-6 du Code de Justice Administrative).
Référé contractuel après la conclusion du contrat dans un délai de 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution ou dans un délai de6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat en l'absence d'avis d'attribution ou de notification (article L. 551-13 à 551-23 et R. 551-7 à 551-10 du code de justice administrative).
recours en plein contentieux dans un délai de deux mois suivants les mesures de publicité liées à la signature du contrat.
recours pour excès de pouvoir dans le délai de 2 mois en cas de décision d'abandon de la procédure ou à l'encontre des clauses réglementaires du contrat.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 01. -
maconnerie
Durée :  91 jours à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45212361.
Mots descripteurs : Clocher

Lot(s) 02. -
charpente couverture zinguerie
Durée :  147 jours à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45212361.
Mots descripteurs : Clocher
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous