1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Communauté d'agglomeration de Châlons en Champagne
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: REHABILITATION DU BATIMENT 84 DE LA PLACE D'ARMES CASERNE CHANZY-FORGEOT PHASE 2 : AMENAGEMENT INTERIEUR
Description: Le projet est décomposé en deux phases. La phase 1 (cf. clos-couvert-restructuration lourde) concerne l'enveloppe du bâtiment, pour laquelle un appel d'offre a été lancé le 22 janvier 2024. Les lots constitutifs de la phase 1 sont : Lot 1 - Désamiantage - Déplombage - Curage Lot 2 - Gros oeuvre Lot 3 - Façade - Enduit Lot 4 - Charpente - Couverture - Zinguerie Lot 5 - Menuiseries extérieures bois Lot 6 - Ascenseur La phase 2, du présent avis, concerne l'aménagement intérieur, dont les lots constitutifs sont les suivants : Lot 1 - Plâtrerie - Doublage - Faux-Plafond Lot 2 - Menuiseries intérieures Lot 3 - Serrurerie Lot 4 - Revêtements de sols souples, durs et faïence Lot 5 - Revêtement muraux Lot 6 - CVC Lot 7 - Électricité Dans ce contexte de phasage, impliquant une cogestion des lots au sein de chacune des deux phases constitutives des travaux, il a été décidé de passer une procédure concurrentielle avec négociation, conformément à l'article R2124-3 du Code de la Commande Publique. Effectivement une telle procédure se justifie du fait de circonstances particulières liées à la complexité du projet. Ladite procédure s'inscrit elle-même en 2 phases : une première phase « candidature » et une seconde phase « offre » avec les candidats sélectionnés. Une phase de négociation s'ensuivra, mais il sera possible d'attribuer sans négociation
Identifiant de la procédure: 044c13ae-6f10-499d-9892-db15ddc1f1e3
Identifiant interne: 24CDG002
Type de procédure: Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45113000 Travaux de chantier
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Plâtrerie - Doublage - Faux-Plafond
Description: Les travaux à réaliser concerneront principalement, la réalisation de plâtre projeté en plafond, de doublage périphérique en plaques de plâtres avec isolation en fibre de bois, la création de cloisons, ainsi que la mise en oeuvre de faux-plafond. Le candidat devra être qualifié pour la réalisation de ces types de travaux. Il devra, également, attester de sa capacité à mettre en oeuvre l'ensemble des matériaux dans les règles de l'art. Certificats appréciés dans le critère de régularité administrative : Qualibat 4112 Qualibat 4132 Qualibat 6612 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45111291 Travaux d'aménagement du terrain
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 35,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai d'exécution
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 15,00
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 50,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Menuiseries intérieures
Description: Les travaux à réaliser concerneront principalement, l'agencement des ébrasements avec création d'assise ou de meubles de rangement, l'aménagement des ouvertures dans les murs de refends (suivant typologies d'étagères définies) et la pose de parquet sur chant. Le candidat devra être qualifié pour la réalisation de ces types de travaux. Il devra, également, attester de sa capacité à mettre en oeuvre l'ensemble des matériaux dans les règles de l'art. Certificats appréciés dans le critère de régularité administrative : Qualibat 4312 Qualibat 4322 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine
Identifiant interne: 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire (cpv): 44220000 Menuiserie pour la construction
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 35,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai d'exécution
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 15,00
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 50,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Serrurerie
Description: Les travaux à réaliser concerneront principalement, la fourniture et pose des portes extérieures, ainsi que la création d'escaliers métalliques. Le candidat devra être qualifié pour la réalisation de ces types de travaux. Il devra, également, attester de sa capacité à mettre en oeuvre l'ensemble des matériaux dans les règles de l'art. Certificats appréciés dans le critère de régularité administrative : Qualibat 3512 Qualibat 4412 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine
Identifiant interne: 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire (cpv): 44316500 Serrurerie
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 35,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai d'exécution
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 15,00
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 50,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Revêtements de sols souples, durs et faïence
Description: Les travaux à réaliser concerneront principalement, la fourniture et pose de sols souples de type marmoleum dans les espaces, ainsi que la réalisation de carrelage dans les locaux dits « humides ». Le candidat devra être qualifié pour la réalisation de ces types de travaux. Il devra, également, attester de sa capacité à mettre en oeuvre l'ensemble des matériaux dans les règles de l'art. Certificats appréciés dans le critère de régularité administrative : Qualibat 6311 Qualibat 6223 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine
Identifiant interne: 4
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire (cpv): 39531200 Revêtement de sol tissé
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 35,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai d'exécution
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 15,00
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 50,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Revêtement muraux
Description: Les travaux à réaliser concerneront principalement la mise en peinture des murs périphériques. Le candidat devra être qualifié pour la réalisation de ces types de travaux. Il devra, également, attester de sa capacité à mettre en oeuvre l'ensemble des matériaux dans les règles de l'art. Certificats appréciés dans le critère de régularité administrative : Qualibat 6111 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine
Identifiant interne: 5
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45432210 Travaux de revêtement mural
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 35,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai d'exécution
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 15,00
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 50,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Chauffage ventilation climatisation
Description: Les travaux à réaliser concerneront le chauffage, la ventilation et la climatisation, ainsi que les prestations de plomberie. La production de chaleur sera assurée par un échangeur raccordé au réseau de chaleur urbain. Par la hauteur généreuse des niveaux, le chauffage s'effectuera par panneaux rayonnants répartis de façon homogène. Le principe de grande dalles suspendues confèrera aux espace un réel confort de pratique. Les locaux accueillant les baies informatiques seront climatisés. Plusieurs blocs sanitaires seront disposés à chaque niveaux, ainsi qu'un espace de détente/petite restauration équipé d'un espace cuisine (réchauffe). Le candidat devra être qualifié pour la réalisation de ces types de travaux. Il devra, également, attester de sa capacité à mettre en oeuvre l'ensemble des matériaux dans les règles de l'art. Certificats appréciés dans le critère de régularité administrative : Qualibat 5312 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine
Identifiant interne: 6
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire (cpv): 39717000 Ventilateurs et appareils de conditionnement d'air
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 35,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai d'exécution
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 15,00
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 50,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1.
Lot: LOT-0007
Titre: Électricité
Description: Les travaux concerneront principalement, la distribution électrique, l'éclairage artificiel, le déploiement du réseau informatique (baies et câblage), ainsi que la mise en oeuvre d'équipement audiovisuel. Par la hauteur généreuse des niveaux, la lumière artificielle sera associée aux plafonds chauffants et suspendue en ligne au-dessus des îlots de travail. Chaque alvéole (espace compris entre chaque mur de refends) sera équipée en nombre de prises suffisantes afin d'assurer un maximum d'évolutivité, l'idée étant d'équiper une alvéole pour 16 postes de travail. Le candidat devra être qualifié pour la réalisation de ces types de travaux. Il devra, également, attester de sa capacité à mettre en oeuvre l'ensemble des matériaux dans les règles de l'art. Certificats appréciés dans le critère de régularité administrative : Qualifelec Installations électriques MGTI / CFMGTI Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine
Identifiant interne: 7
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45310000 Travaux d'équipement électrique
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 35,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai d'exécution
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 15,00
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 50,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 4 634 265,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Autre
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: MORETTI
Offre:
Identifiant de l’offre: MORETTI
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 1 381 581,00 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20252000000009
Titre: Menuiseries intérieures
Date de conclusion du marché: 07/03/2025
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Statut sélection lauréat: Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Autre
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: LAGARDE ET MEREGNANI SAS
Offre:
Identifiant de l’offre: LAGARDE ET MEREGNANI SAS
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur de l'offre: 549 515,00 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20252000000010
Titre: Revêtements de sols souples, durs et faïence
Date de conclusion du marché: 10/03/2025
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SIONNEAU PERE ET FILS
Offre:
Identifiant de l’offre: SIONNEAU PERE ET FILS
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur de l'offre: 197 338,00 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20252000000011
Titre: Revêtement muraux
Date de conclusion du marché: 07/03/2025
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: IDEX ENERGIES
Offre:
Identifiant de l’offre: IDEX ENERGIES
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur de l'offre: 1 076 424,00 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20252000000012
Titre: Chauffage ventilation climatisation
Date de conclusion du marché: 07/03/2025
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0007
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: BARCAIONI SAS
Offre:
Identifiant de l’offre: BARCAIONI SAS
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0007
Valeur de l'offre: 1 428 887,00 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Oui
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20252000000008
Titre: électricité
Date de conclusion du marché: 26/02/2025
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement: A47AE51F-AF1A-B8B6-2F98412CDE202F42
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Communauté d'agglomeration de Châlons en Champagne
Numéro d’enregistrement: 55802
Adresse postale: Hôtel de Ville Place Foch
Ville: Châlons-En-Champagne
Code postal: 51000
Subdivision pays (NUTS): Marne (FRF23)
Pays: France
Point de contact: JESSON Jacques
Téléphone: 0326261760
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne
Numéro d’enregistrement: 1622458
Adresse postale: 26 rue Joseph-Marie Jacquard
Ville: Chalons-En-Champagne
Code postal: 51000
Subdivision pays (NUTS): Marne (FRF23)
Pays: France
Point de contact: Le service Commande publique
Téléphone: 0326693855
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro d’enregistrement: A47AE584-D5A8-5D2E-C742FE71D652D0C3
Adresse postale: 25, rue du Lycée
Ville: Châlons-en-Champagne
Code postal: 51036
Subdivision pays (NUTS): Marne (FRF23)
Pays: France
Téléphone: 0326668687
Télécopieur: 0326210187
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: MORETTI
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 1418422-1-2-1
Adresse postale: 66 Rte De Vitry En Perthois
Ville: Vitry Le Francois
Code postal: 51300
Subdivision pays (NUTS): Marne (FRF23)
Pays: France
Téléphone: 0326741499
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0002
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: LAGARDE ET MEREGNANI SAS
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 1418422-1-4-1
Adresse postale: 74 Rue Vernouillet
Ville: Reims
Code postal: 51100
Subdivision pays (NUTS): Marne (FRF23)
Pays: France
Téléphone: 0326885509
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0004
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: SIONNEAU PERE ET FILS
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 1418422-1-5-1
Adresse postale: 3 Rue Edmond Rostand
Ville: Reims
Code postal: 51100
Subdivision pays (NUTS): Marne (FRF23)
Pays: France
Téléphone: 03260769
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0005
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: IDEX ENERGIES
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1418422-1-6-1
Adresse postale: 8 Rue Mens
Ville: Bar Le Duc
Code postal: 55000
Subdivision pays (NUTS): Meuse (FRF32)
Pays: France
Téléphone: 0147124212
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0006
8.1.
ORG-0009
Nom officiel: BARCAIONI SAS
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1418422-1-7-1
Adresse postale: 3 Rue Anne Marie Terriere
Ville: Saint Martin Sur Le Pre
Code postal: 51520
Subdivision pays (NUTS): Marne (FRF23)
Pays: France
Téléphone: 0326682615
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0007
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 8a0ba28a-b097-4bce-97ae-31483ee33e2b - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 02/04/2025 16:12:57 (UTC+2) Eastern European Time, Central European Summer Time
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 219401-2025
Numéro de publication au JO S: 67/2025
Date de publication: 04/04/2025
