Travaux de rénovation du chauffage de la grande salle et des locaux annexes du Parc des Expositions

Nom complet de l'acheteur : Le Grand Chalon

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 24710005890099

Ville : Chalon-sur-Saône Cedex

Code postal : 71106

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 71

Lien vers le profil d'acheteur : https://marches.ternum-bfc.fr

Identifiant interne de la consultation : MAPA25MA22

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Service Commande Publique

Adresse mail du contact : Service.marches@chalonsursaone.fr

Numéro de téléphone du contact : +33 385905175

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 05/05/2025 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Critères d'attribution : Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : Critère 1 : Prix de l'offre (50%) basé sur le montant total de la DPGF. Critère 2 : Qualité technique du générateur d'air chaud (25%) basée sur la fiche technique du produit Critère 3 : Adéquation des moyens humains et compétences des intervenants (15%) évaluée par rapport au nombre de personnes dédiées au chantier et sur les qualifications, formations et expériences des personnes affectées au chantier Critère 4 : Optimisation du planning détaillé par tâche basée sur la capacité à respecter les délais d'exécution en détaillant les moyens déployés (10%)

Intitulé du marché : Travaux de rénovation du chauffage de la grande salle et des locaux annexes du Parc des Expositions

Code CPV principal - Descripteur principal : 45232141

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Travaux de rénovation du chauffage de la grande salle et des locaux annexes du Parc des Expositions - 1, rue d'Amsterdam - 71100 Chalon-sur-Saône

Lieu principal d'exécution du marché : Chalon-sur-Saône

Durée du marché (en mois) : 4

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Visite obligatoire : Oui

Détail sur la visite (si oui) : La visite des lieux est obligatoire sur rendez-vous : M. Johnny Désiré (Service Energie) 06-99-13-24-93 ou M. Nicolas Bobillot (Parc des expositions) 03-85-46-65-89 La date limite de prise de rendez-vous est le 22/04/2025 à 17h00 La date limite pour effectuer une visite est le 24/04/2025 à 16h00

Autres informations complémentaires : Le marché n'est pas décomposé en lot. Le marché ne comprend pas de prestation supplémentaire éventuelle. Les variantes ne sont pas autorisées. Le dossier de consultation est téléchargeable par les candidats sur la plate-forme Territoires Numériques/ARNiA:https://marches.ternum-bfc.fr sous la référence : MAPA25MA22. Les candidats remettront leurs offres obligatoirement par voie électronique, conformément au règlement de consultation. Le maître d'ouvrage prévoit la possibilité de recourir à des marchés de services similaires, sans publicité ni mise en concurrence préalable, selon l'article R2122-7 du code de la commande publique. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial. Les marchés de prestations similaires constituent de nouveaux contrats distincts du marché initial et comporteront donc un acte d'engagement et un cahier des charges propres. Le montant total, y compris celui des nouveaux services, a été envisagé. Le marché débute à compter de sa notification et se termine à la fin du délai de garantie. Par dérogation à l'article 18.1.1 du CCAG Travaux, la période de préparation de chantier débute à la date de notification du marché pour une durée maximum d'un mois. Par dérogation à l'article 18.1.1 du CCAG le délai de la période de préparation n'est pas compris dans le délai d'exécution du marché. Le démarrage des travaux débute à compter de l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur de débuter les travaux lui incombant. Le délai d'exécution des travaux est de 3 mois. Il est à noter que la réalisation des travaux devront être impérativement réalisés avant le 30 septembre 2025 si le marché est notifié avant le 30 mai 2025. Tout décalage dans la notification du marché entraîne le décalage proportionnel du délai de fin de travaux. Les prix sont fermes et actualisables : Une actualisation des prix pourra être appliquée sous réserve que le mois "d" du début du délai contractuel d'exécution des travaux soit postérieur de 3 mois au mois zéro. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d'Assas - BP 61616 - 21016 - Dijon Cedex Tel : +33 380739100 / courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr Adresse internet : http://dijon.tribunal-administratif.fr/ Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Référé pré-contractuel conformément aux articles L551-1 et suivant du Code de Justice Administrative et R551-1 et suivants du Code de Justice Administrative depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat. Référé contractuel conformément aux articles L551-13 et suivants du Code de Justice Administrative et R551-7 et suivants du Code de Justice Administrative. La juridiction peut être saisie au plus tard le 31ème jour suivant la publicité de l'avis attribution. Recours dit "Tarn et Garonne" conformément à l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 04/04/2014 (n°358994) dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité informant à la fois de la conclusion du contrat et des modalités de sa consultation