Avis de marché - Avis n° 24-97030 du 23/08/2024
Département(s) de publication : 71
Annonce n° 24-97030
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Ville de Chalon sur Saône
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21710076700011
Ville : Chalon-sur-Saône Cedex
Code postal : 71321
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 71
Section 2 - Communication
Identifiant interne de la consultation : MAPA24MV65
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Service Commande Publique
Numéro de téléphone du contact : +33 385905175
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
- Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Lettre de candidature (DC1) et Déclaration du candidat (DC2) ou attestation DUME (Document unique de marché européen) Si la situation du candidat le justifie, la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du ou des jugements prévoyant la mise en place d'un plan de redressement de l'entreprise.
- Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Chiffre d'affaires des 3 derniers exercices disponibles
- Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Liste des moyens humains et matériels du candidat Liste des références inférieures à 3 ans portant sur des prestations similaires, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 24/09/2024 à 17:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Pour le lot 1 Désamiantage Critère 1 : prix jugé sur le montant de la DPGF (60%) Critère 2 : pertinence du mode opératoire et du processus de mise en oeuvre et qualité des mesures de protections au regard du mémoire technique (40%) Pour les lots de 2 à 7 Critère 1 : prix jugé sur le montant de la DPGF (60%) Critère 2 : qualité des produits jugée au regard des fiches techniques (40%)
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux de mise en accessibilité PMR de la Maison de quartier des Prés-Saint-Jean
Code CPV principal - Descripteur principal : 45262660
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Travaux de mise en accessibilité PMR de la Maison de quartier des Prés-Saint-Jean
Lieu principal d'exécution du marché : Chalon-sur-Saône
Durée du marché (en mois) : 5
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
-
Description du lot : Lot 1: Désamiantage
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45262660
Lieu d'exécution du lot : Chalon-sur-Saône
-
Description du lot : Lot 2 : Terrassement- Gros Oeuvre
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45112500
Lieu d'exécution du lot : Chalon-sur-Saône
-
Description du lot : Lot 3 : Menuiserie intérieure - extérieure
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421000
Lieu d'exécution du lot : Chalon-sur-Saône
-
Description du lot : Lot 4 : Plâtrerie-Peinture-Faux plafond
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45432210
Lieu d'exécution du lot : Chalon-sur-Saône
-
Description du lot : Lot 5 : Plateforme élévatrice PMR
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45313000
Lieu d'exécution du lot : Chalon-sur-Saône
-
Description du lot : Lot 6 : Sols souples
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45432000
Lieu d'exécution du lot : Chalon-sur-Saône
-
Description du lot : Lot 7 : Electricité
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45315000
Lieu d'exécution du lot : Chalon-sur-Saône
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : La visite des lieux est obligatoire et uniquement sur rendez-vous (06-60-34-53-07) Des visites sont programmées : - les jeudis 5 et 12 septembre 2024 de 10h à 12h. - les mardis 3 et 10 septembre 2024 de 14h à 16h.
Autres informations complémentaires : Pour les visites, en cas d'empêchement, il est laissé la possibilité aux candidats d'une autre date de visite, en appelant au 03-85-90-51-37 ou 06-60-34-53-07 En tout état de cause, la date limite de prise de rendez-vous est fixée au jeudi 12 septembre 2024 à 17h. La date limite pour effectuer une visite est fixée au lundi 16 septembre 2024 à 14h. Pour le lot 3 : En application des dispositions de l'article L2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Le marché débute à compter de sa notification et se termine à la fin du délai de garantie de parfait achèvement. Le délai d'exécution du marché est de 26 semaines (dont 6 semaines pour la préparation de chantier). A titre prévisionnel il est prévu que les travaux débuteront en novembre 2024. Par dérogation à l'article 18.1.1 du CCAG Travaux, la période de préparation de chantier débute à la date de notification du marché pour maximum 6 semaines. Le délai de la période de préparation est compris dans le délai d'exécution des travaux. Le démarrage des travaux débute à compter de l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur de débuter les travaux lui incombant.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23/08/2024
