Réhabilitation CVC du bâtiment B de l'usinerie

Annonce n° 25-56564

Mis en ligne sur le site www.boamp.fr le 20/05/2025

Nom complet de l'acheteur : Le Grand Chalon

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 24710058900156

Ville : CHALON SUR SAONE Cedex

Code postal : 71106

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 71

Intitulé du marché : Réhabilitation CVC du bâtiment B de l'usinerie

Code CPV principal - Descripteur principal : 45331000

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Réhabilitation CVC du bâtiment B de l'Usinerie - Rue Georges Maugey - 71100 Chalon-sur-Saône - Marché de travaux à prix forfaitaires, passé selon la procédure adaptée en application des articles R.2123-1 et L2123-1 du Code de la commande publique. Publication au BOAMP et sur Territoires Numériques/ARNIA le 20/05/2025 - Nombre d'offres reçues : 4. Le marché débute à compter de sa notification et se termine à la fin du délai de garantie. La période de préparation de chantier débute à la date de notification du marché pour une durée maximum d'un mois. Le délai d'exécution des travaux est de 8 mois. Le marché n'est pas décomposé en lot. Le marché ne comporte pas de tranche.

Critères d'attribution : Critère 1 : Prix de l’offre (50%) jugé sur le montant total de la DPGF. Critère 2 : Adéquation des moyens humains affectés au chantier et de leurs compétences (30%) évaluée par rapport au nombre de personnes dédiées au chantier et sur les qualifications, formations et expériences des personnes affectées au chantier. Critère 3 : Planning détaillé par tâche (20%), il est jugé sur la capacité à respecter les délais d’exécution et à les optimiser.

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

Le marché a été conclu le 10/03/2026 avec la société KLEIN SAS (PME) 26 rue Professeur Louis Neel 21600 Longvic, pour un montant global et forfaitaire de 250 450 Euros HT, soit 300 540 Euros T.T.C. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d'assas - BP 61616 - 21016 - Dijon Cedex Tel : +33 380739100 / courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr Adresse internet : http://dijon.tribunal-administratif.fr/ Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Conformément aux articles L551-1 et suivants et R551-1 et suivants du Code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Dijon peut être saisi d'un référé pré-contractuel jusqu'à la signature du contrat. Conformément aux articles L551-13 et suivants et R551-7 et suivants du Code de Justice Administrative et sous les conditions édictées par ces articles, le Tribunal Administratif de Dijon peut être saisi d'un référé contractuel, au plus tard le 31ème jour suivant la publicité de l'avis attribution du contrat. La validité du contrat peut en outre être contestée devant le Tribunal Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité informant à la fois de la conclusion du contrat et des modalités de sa consultation en application du Recours dit "Tarn et Garonne" conformément à l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 04/04/2014 (n°358994). Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr Modalités de consultation du marché signé : Le marché signé peut être consulté dans le respect des secrets protégés par la loi, au service de la Commande Publique - 1 Rue de Bourgogne 71100 Chalon sur Saône, après demande de rendez-vous par mail adressée à : service.marches@chalonsursaone.fr