Centrale des marchés
71 déplacement et pose d'une construction modulaire, prestation de démontage d'une construction modulaire existante et rééquipement pour changement de destination des modules, à Chalon-sur-Saône 71 déplacement et pose d'une construction modulaire, prestation de démontage d'une construction modulaire existante et rééquipement pour changement de destination des modules, à Chalon-sur-Saône dé...
C.A. Chalon Val de Bourgogne 71106Chalon-sur-Saône service.marches@chalonsursaone.fr 0385905173
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

71 déplacement et pose d'une construction modulaire, prestation de démontage d'une construction modulaire existante et rééquipement pour changement de destination des modules, à Chalon-sur-Saône

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1194020

Date de clôture estimée : 25/08/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (13/08/14)
14-121572

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : C.A. Chalon Val de Bourgogne.
Correspondant : service commande publique, cs 90246 71106 Chalon-sur-Saône tél. : 03-85-90-51-75 télécopieur : 03-85-90-51-73 courriel : service.marches@chalonsursaone.fr adresse internet : http://www.legrandchalon.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://marches.e-bourgogne.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : déplacement et pose d'une construction modulaire - prestation de démontage d'une construction modulaire existante et rééquipement pour changement de destination des modules.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45341000
Objets supplémentaires : 98392000.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : FR263.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
déplacement et pose d'une construction modulaire - prestation de démontage d'une construction modulaire existante et rééquipement pour changement de destination
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) .
Les travaux comprennent :
- les déconnexions réseaux des modules Algeco du Square Chabas ;
- les déposes des équipements intérieurs et extérieurs ;
- la dépose des modules et leur transport sur le nouveau site d'implantation ;
- la repose et l'implantation des modules au stade Léo Lagrange sur une plateforme réalisée par le Maître d'ouvrage ;
- les raccordements réseaux Aep/ unitaire et électrique depuis les réseaux mis en attente par le Maître d'ouvrage ;
- l'équipement intérieur et extérieur des modules selon prescriptions du Maître d'ouvrage ;
- y compris fournitures et établissement des plans d'aménagement intérieur extérieur, coupes, profil et insertion paysagère, les rapports techniques, consuel, fiches produits nécessaires à la mise en service de l'ouvrage dans les règles de l'art.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 septembre 2014.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5 % conformément aux articles 101 et suivants du CMP.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement : fonds propres de l'établissement
Le paiement des prestations sera effectué par virement et mandat administratif conformément aux conditions prévues à l'article 98 du CMP.
Versement avance selon art 87 du CMP.
Prix global et forfaitaire actualisable.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : candidat individuel ou groupement.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : dc1 et Dc2, accompagnés de pièces justificatives, notamment la liste des références portant sur des prestations similaires.



Capacité économique et financière - références requises : chiffre d'affaires des 3 dernières années.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : liste des références des 5 dernières années.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 25 août 2014, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : MAPASGPVDEPALGECO.

Renseignements complémentaires : concernant la rubrique non modifiable "durée du marché ou délai d'exécution" : la période de préparation d'une durée de 3 semaines débutera à la notification du marché et le délai d'exécution est de 10 semaines à compter de la date de réception de l'os prescrivant le démarrage des travaux.
Les dossiers de consultations sont téléchargeables https:/marches.e-bourgogne.fr sous la référence MAPASGPVDEPALGECO.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les candidats adresseront leurs offres soit sur support électronique soit sur support papier conformément au règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 août 2014.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif 22 rue d'assas B.P. 61616 21016 Dijon Cedex tél. : 03-80-73-90-00 courriel : greffe.ta-juradm@juradm.fr télécopieur : 03-80-73-39-89 adresse internet : http://sagace.juradm.fr.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : conformément aux articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice administrative et au recours type CE du 16/07/2007 Sté Tropic Travaux Signalisation.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous