Extension d'un atelier communautaire, Le Tertre, 53420 Chailland

Communauté de communes de l' Ernée
Parc d'activités de la Querminais, 53500 Ernée
Extension d'un atelier communautaire, Le Tertre, 53420 Chailland
Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : Communauté de communes de l'Ernée, parc d'activités de la Querminais, BP 28, 53500 Ernée, tél. 02 43 05 98 80, fax 02.43.05.24.45, personne responsable du marché : M. le Président.
Procédure de passation : procédure adaptée en application de l'article 28 du Code des marchés publics, marché de travaux.
Objet du marché : extension d'un atelier communautaire «Le Tertre», 53420 Chailland.
Lieu d'exécution : Le Tertre, 53420 Chailland.
Prestations divisées en lots :
Ces travaux sont décomposés en 3 lots comme suit :
Lot 01 : gros oeuvre, maçonnerie.
Lot 02 : charpente bois, couverture, bardages.
Lot 03 : électricité.
Délai d'exécution des travaux : 2 mois, hors congés payés et intempéries.
Date indicative de début des travaux : janvier 2011.
Modalités d'attribution : le marché sera attribué par lot. Les candidats peuvent présenter des offres pour un ou plusieurs lots.
Critère d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse.
Adresse ou les entreprises peuvent retirer le dossier de consultation :
Le dossier de consultation en version papier remis contre paiement des frais de reprographie pour chaque lot et à verser à l'atelier de reprographie ADA53 : Parc Technopolis, 53810 Changé, tél. 02 43 49 10 00.
Lieu de réception des offres et conditions d'envoi :
_ Si les plis sont envoyés par le poste : sous pli recommandé avec avis de réception postal au plus tard la veille du jour prévu pour la remise des offres.
_ Si les plis sont remis contre-récépissé : au secrétariat de la Communauté de communes de l'Ernée, parc d'activités de la Querminais, 53500 Ernée.
Dématérialisation de la procédure :
Les candidats sont autorisés à télécharger gratuitement le dossier de consultation des entreprises et à transmettre, par voie électronique, leurs plis à l'adresse suivante : http://www.adadao.com /rubrique webao.
Conditions de délai :
Date limite de réception des offres : le mardi 28 décembre 2010 à 12 h.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours.
Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
_ Formulaire DC4 (lettre de candidature et habilitation du prestataire par ses cotraitants).
_ Formulaire DC5 (déclaration du candidat).
_ Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
_ Formulaire DC7 (état annuel des certificats perçus).
_ Références du candidat.
_ Moyens techniques et humains du candidat.
Renseignements administratifs : Communauté de communes de l'Ernée, parc d'activités de la Querminais, BP 28, 53500 Ernée, tél. 02 43 05 98 80, fax 02.43.05.24.45, e-mail : cc-lernee@wanadoo.fr
Renseignements techniques : M. Rebuffe Jean-Pierre, maître d'oeuvre, 10A, rue de Saint-Denis, 53500 Ernée, tél. 02 43 05 21 07, fax 02.43.05.81.35, e-mail : jeanpierre.rebuffe@orange.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif, 6, allée de l'Ile-Gloriette, BP 24111, 44923 Nantes cedex 01.
Précisions concernant le délai d'introduction des recours : avant la signature du marché pour le recours en excès de pouvoir et deux mois à compter de la décision faisant grief pour le recours en excès de pouvoir.
Date d'envoi à la publication : le lundi 6 décembre 2010.