1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne
Activité de l’entité adjudicatrice: Activités portuaires
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: La procédure de passation utilisée est la procédure avec négociation.
Description: La procédure est soumise aux dispositions articles L. 2124-3, R. 2124-4 et R. 2161-21 à R. 2161-23 du Code de la commande publique
Identifiant de la procédure: 3a687fd0-413c-42ad-86be-efdb9e859282
Avis précédent: 73f9aba9-5937-40a1-a1d0-4e5b689910a7-01
Type de procédure: Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Terminal ferry du Naye - Chaussée Tabarly
Ville: SAINT-MALO
Code postal: 35400
Subdivision pays (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)
Pays: France
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: INSTALLATIONS DE CHANTIER / GROS OEUVRE / FONDATIONS / CHARPENTES BOIS / CHARPENTES METALLIQUES / FACADES / COUVERTURE - ETANCHEITE / MENUISERIES EXTERIEURES / CHARPENTES BOIS / CHARPENTES METALLIQUES / FACADES / COUVERTURE - ETANCHEITE / MENUISERIES EXTERIEURES
Description: Travaux de menuiserie et de charpenterie, de fondation, de gros oeuvre béton, de couverture
Identifiant interne: LOT 02
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45262311 Travaux de gros œuvre en béton
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45420000 Travaux de menuiserie et de charpenterie, 45262210 Travaux de fondation, 45261210 Travaux de couverture
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Terminal ferry du Naye - Chaussée Tabarly
Ville: SAINT-MALO
Code postal: 35400
Subdivision pays (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 28/04/2025
Date de fin de durée: 28/02/2028
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Durée : 34 mois dont période de préparation - Variante autorisée sur les ouvrages identifiés : cf chap 2.4 du règlement de consultation - Clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi : cf chap 2.5 du règlement de consultation
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 40% - 1-Qualité des moyens humains et matériels dédiés au chantier - 2-Qualité de la méthodologie - 3-Prise en compte du contexte chantier /Démarche qualité/ Sécurité du chantier/nuisance et gestion des déchets
Critère:
Type: Qualité
Description: Critère environnemental : 20% - 1-Note issue de la calculette CO2 déplacements - 2-Note issue du questionnaire
Critère:
Type: Prix
Description: Prix des prestation : 40%
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Rennes
Informations relatives aux délais de recours: Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne
Organisation qui signe le marché: SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: TERRASSEMENT / VOIRIES / RESEAUX / ECLAIRAGE / MOBILIER / ESPACES VERTS / CLOTURES
Description: Tranche ferme : Reconstruction de la gare et aménagement des terre-pleins - Tranche optionnelle 1 : Travaux d'aménagement de l'interface Ville/Port
Identifiant interne: LOT 03
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Terminal ferry du Naye - Chaussée Tabarly
Ville: SAINT-MALO
Code postal: 35400
Subdivision pays (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 28/04/2025
Date de fin de durée: 28/02/2028
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Durée : 34 mois dont période de préparation - Variante autorisée sur les ouvrages identifiés : cf chap 2.4 du règlement de consultation - Clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi : cf chap 2.5 du règlement de consultation
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 40% - 1-Qualité des moyens humains et matériels dédiés au chantier - 2-Qualité de la méthodologie - 3- Prise en compte du contexte chantier /Démarche qualité/ Sécurité du chantier/nuisance et gestion des déchets
Critère:
Type: Qualité
Description: Critère environnemental : 20% - 1-Note issue de la calculette CO2 déplacements - 2-Note issue du questionnaire
Critère:
Type: Prix
Description: Prix des prestation : 40%
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Rennes
Informations relatives aux délais de recours: Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne
Organisation qui signe le marché: SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: CLOISONS / PLAFONDS SUSPENDUS
Description: Travaux de pose de plaques de plâtre et Mise en place de plafonds suspendus
Identifiant interne: LOT 05
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45324000 Travaux de pose de plaques de plâtre
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45421146 Mise en place de plafonds suspendus
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Terminal ferry du Naye - Chaussée Tabarly
Ville: SAINT-MALO
Code postal: 35400
Subdivision pays (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 30/04/2025
Date de fin de durée: 01/03/2028
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Durée : 34 mois dont période de préparation - Clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi : cf chap 2.5 du règlement de consultation
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 40% - 1-Qualité des moyens humains et matériels dédiés au chantier - 2-Qualité de la méthodologie - 3-Prise en compte du contexte chantier /Démarche qualité/ Sécurité du chantier/nuisance et gestion des déchets
Critère:
Type: Qualité
Description: Critère environnemental : 20% - 1-Note issue de la calculette CO2 déplacements - 2-Note issue du questionnaire
Critère:
Type: Prix
Description: Prix des prestation : 40%
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Rennes
Informations relatives aux délais de recours: Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne
Organisation qui signe le marché: SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: MENUISERIES INTERIEURES
Description: Travaux de menuiserie
Identifiant interne: LOT 06
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45421000 Travaux de menuiserie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Terminal ferry du Naye - Chaussée Tabarly
Ville: SAINT-MALO
Code postal: 35400
Subdivision pays (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)
Pays: France
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Durée : 34 mois dont période de préparation - Clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi : cf chap 2.5 du règlement de consultation
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 40% - 1-Qualité des moyens humains et matériels dédiés au chantier - 2-Qualité de la méthodologie - 3-Prise en compte du contexte chantier /Démarche qualité/ Sécurité du chantier/nuisance et gestion des déchets
Critère:
Type: Qualité
Description: Critère environnemental : 20% - 1-Note issue de la calculette CO2 déplacements - 2-Note issue du questionnaire -
Critère:
Type: Prix
Description: Prix des prestation : 40%
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Rennes
Informations relatives aux délais de recours: Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: REVETEMENTS DURS
Description: Travaux de revêtement
Identifiant interne: LOT 07
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45261400 Travaux de revêtement
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Terminal ferry du Naye - Chaussée Tabarly
Ville: SAINT-MALO
Code postal: 35400
Subdivision pays (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 28/04/2025
Date de fin de durée: 28/02/2028
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Durée : 34 mois dont période de préparation - Clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi : cf chap 2.5 du règlement de consultation
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 40% - 1-Qualité des moyens humains et matériels dédiés au chantier - 2-Qualité de la méthodologie - 3- Prise en compte du contexte chantier /Démarche qualité/ Sécurité du chantier/nuisance et gestion des déchets
Critère:
Type: Qualité
Description: Critère environnemental : 20% - 1-Note issue de la calculette CO2 déplacements 2-Note issue du questionnaire
Critère:
Type: Prix
Description: Prix des prestation : 40%
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Rennes
Informations relatives aux délais de recours: Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne
Organisation qui signe le marché: SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE
Description: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation, de climatisation et de plomberie
Identifiant interne: LOT 09
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45330000 Travaux de plomberie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Terminal ferry du Naye - Chaussée Tabarly
Ville: SAINT-MALO
Code postal: 35400
Subdivision pays (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 28/04/2025
Date de fin de durée: 28/02/2028
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Durée : 34 mois dont période de préparation - Clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi : cf chap 2.5 du règlement de consultation
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 40% - 1-Qualité des moyens humains et matériels dédiés au chantier - 2-Qualité de la méthodologie - 3-Prise en compte du contexte chantier /Démarche qualité/ Sécurité du chantier/nuisance et gestion des déchets
Critère:
Type: Qualité
Description: Critère environnemental : 20% - 1-Note issue de la calculette CO2 déplacements - 2-Note issue du questionnaire
Critère:
Type: Prix
Description: Prix des prestation : 40%
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Rennes
Informations relatives aux délais de recours: Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne
Organisation qui signe le marché: SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne
5.1.
Lot: LOT-0007
Titre: COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES
Description: Travaux de câblage et d'installations électriques
Identifiant interne: LOT 10
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Terminal ferry du Naye - Chaussée Tabarly
Ville: SAINT-MALO
Code postal: 35400
Subdivision pays (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)
Pays: France
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Durée : 34 mois dont période de préparation - Clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi : cf chap 2.5 du règlement de consultation
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : 40% - 1-Qualité des moyens humains et matériels dédiés au chantier - 2-Qualité de la méthodologie - 3-Prise en compte du contexte chantier /Démarche qualité/ Sécurité du chantier/nuisance et gestion des déchets
Critère:
Type: Qualité
Description: Critère environnemental : 20% - 1-Note issue de la calculette CO2 déplacements - 2-Note issue du questionnaire
Critère:
Type: Prix
Description: Prix des prestation : 40%
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Rennes
Informations relatives aux délais de recours: Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 27 685 515,57 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom de la partie appelante: Groupement MARC
Chef de file du soumissionnaire: MARC S.A.
Nom officiel: SMAC, RENOUARD SAS, Constructions Bois EMG
Offre:
Identifiant de l’offre: OFFRE MARC - LOT 2
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 11 470 000,00 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: oui
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: LOT 2
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 24/03/2025
Date de conclusion du marché: 17/04/2025
Organisation qui signe le marché: SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 4
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0007
Statut sélection lauréat: Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Statut sélection lauréat: Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SPIE Building Solutions
Offre:
Identifiant de l’offre: OFFRE SPIE BUILDING SOLUTIONS - LOT 9
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur de l'offre: 1 997 000,00 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: LOT 9
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 24/03/2025
Date de conclusion du marché: 22/04/2025
Organisation qui signe le marché: SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: BELLOIR
Offre:
Identifiant de l’offre: OFFRE BELLOIR - LOT 7
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur de l'offre: 1 367 001,88 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: LOT 7
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 24/03/2025
Date de conclusion du marché: 22/04/2025
Organisation qui signe le marché: SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: PIKARD 35
Offre:
Identifiant de l’offre: OFFRE PIKARD - LOT 5
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur de l'offre: 1 325 251,89 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: LOT 5
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 24/03/2025
Date de conclusion du marché: 30/04/2025
Organisation qui signe le marché: SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 4
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom de la partie appelante: Groupement COLAS
Chef de file du soumissionnaire: COLAS France
Nom officiel: ALLEZ ENERGIES, JOURDANIERE NATURE
Offre:
Identifiant de l’offre: OFFRE COLAS - LOT 3
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 11 526 261,80 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: oui
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: LOT 3
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 24/03/2025
Date de conclusion du marché: 16/04/2025
Organisation qui signe le marché: SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: SEMBREIZH au nom et pour le compte de la Région Bretagne
Numéro d’enregistrement: 59920013600241
Adresse postale: 13 RUE DU CLOS COURTEL
Ville: Cesson-sevigne
Code postal: 35510
Subdivision pays (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)
Pays: France
Téléphone: 0299127227
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0010
Nom officiel: JOURDANIERE NATURE
Taille de l’opérateur économique: Moyenne
Numéro d’enregistrement: 419 244 322 00014
Adresse postale: 33 La Jourdaniere
Ville: LIFFRE
Code postal: 35341
Subdivision pays (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0011
Nom officiel: PIKARD 35
Taille de l’opérateur économique: Micro
Numéro d’enregistrement: 98107474300015
Adresse postale: 72 BOULEVRD VILLEBOIS MAREUIL
Ville: RENNES
Code postal: 35000
Subdivision pays (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0003
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0012
Nom officiel: BELLOIR
Taille de l’opérateur économique: Petite
Numéro d’enregistrement: 818 650079 00044
Adresse postale: 4 RUE DE BADMUNSTEREIFEL
Ville: FOUGERES
Code postal: 35300
Subdivision pays (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0005
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0013
Nom officiel: SPIE Building Solutions
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 440 055 861 01682
Adresse postale: 1, rue Gros Guillaume
Ville: LE RHEU
Code postal: 35651
Subdivision pays (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0006
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0009
Nom officiel: ALLEZ ENERGIES
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 572 201 549 00183
Adresse postale: 8 Rue Roger Mette
Ville: SAINT-MALO
Code postal: 35417
Subdivision pays (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: COLAS France
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 329 338 883 05301
Adresse postale: 2 - 4 Rue du Grand Rhinolophe
Ville: MINIAC-MORVAN
Code postal: 35540
Subdivision pays (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots: LOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: RENOUARD SAS
Taille de l’opérateur économique: Petite
Numéro d’enregistrement: 338 507 411 00019
Adresse postale: Route de la CHEZE
Ville: LOUDEAC
Code postal: 22600
Subdivision pays (NUTS): Côtes-d’Armor (FRH01)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: SMAC
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 682 040 837 00382
Adresse postale: 16 rue de la retardais
Ville: RENNES
Code postal: 35920
Subdivision pays (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Constructions Bois EMG
Taille de l’opérateur économique: Moyenne
Numéro d’enregistrement: 392 382 917 00038
Adresse postale: 4, ZA de Fournello
Ville: PLOUAGAT
Code postal: 22170
Subdivision pays (NUTS): Côtes-d’Armor (FRH01)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: MARC S.A.
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 636 720 120 00162
Adresse postale: ZA de la Massue - 11, rue Edouard Branly
Ville: BRUZ
Code postal: 35170
Subdivision pays (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Numéro d’enregistrement: 13002928300012
Ville: NANTES
Code postal: 44042
Subdivision pays (NUTS): Loire-Atlantique (FRG01)
Pays: France
Téléphone: 0660489889
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal Administratif de Rennes
Numéro d’enregistrement: 17350005900014
Ville: RENNES
Code postal: 35044
Subdivision pays (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)
Pays: France
Téléphone: 02 23 21 28 28
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: ddae33e0-b80d-430a-a76e-bf653b31d712 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 30
Date d’envoi de l’avis: 14/05/2025 15:27:22 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 315902-2025
Numéro de publication au JO S: 94/2025
Date de publication: 16/05/2025
