Centrale des marchés
Marché de travaux - aménagement de la rue des fabriques Organisme : Mairie de Cernay Intitulé : Marché de travaux - aménagement de la rue des fabriques Procédure : Proc.Adapt.
Mairie de Cernay 68700Cernay
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux - aménagement de la rue des fabriques

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 744026

Date de clôture estimée : 18/07/13
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (27/06/13)

Organisme : Mairie de Cernay

Intitulé : Marché de travaux - aménagement de la rue des fabriques

Procédure : Proc.Adapt.

Type de marché : Travaux

Date limite de dépôt des plis : 18/07/2013 à 12 h 00

Description : Département de publication : 68 Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Cernay Correspondant : Monsieur michel sordi, député-maire, 26 rue james barbier, 68700 Cernay, tél : 0389758276, fax : 0389758264, courriel : ottenwaelter.evelyne@ville-cernay.fr , adresse internet : http://www.ville-cernay.fr/ , adresse internet du profil d'acheteur: http://ville-cernay.e-marchespublics.com Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Collectivité Territoriale Objet du marché : Marché de travaux - aménagement de la rue des fabriques Type de marché de travaux : exécution Lieu d'exécution : Rue des fabriques, 68700 Cernay L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : Voirie - aménagement paysager - assainissement/ep - télécom vidéocommunation ep - Des variantes seront-elles prises en compte: non. Prestation divisée en lot : non Durée du marché ou délai d'exécution : en 3 mois à compter de la notification du marché Date prévisionnelle de commencement des travaux : 01/09/2013 Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Groupement d'entreprises solidaires Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : francais Unité monétaire utilisée, l'euro. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : • Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. • Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner. • Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés. • Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail. • Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents. • Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. • Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi. • Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. • Formulaire DC1 , Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. • Formulaire DC2 , Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. • Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail. • Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération : - Prix (90 %) - Délai (10 %) Type de procédure : Procédure adaptée Date limite de réception des offres : 18/07/2013 12:00 Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres Conditions de remise des offres ou des candidatures : E-marchespublics.com Date d'envoi du présent avis à la publication : 26/06/2013 Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Nom de l'organisme : Ville de cernay, Correspondant : Mme e. ottenwaelter, 26 rue james barbier, 68700 Cernay, tél : 0389758276, fax : 0389758264, courriel : ottenwaelter.evelyne@neuf.fr Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Nom de l'organisme : Bureau berest, Correspondant : Monsieur uhl, 71 rue du prunier, 68012 Colmar, tél : 0389203010, fax : 0389236508, courriel : colmar@berest.fr Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents : Dossier remis gratuitement E-marchespublics.com Instance chargée des procédures de recours : Nom de l'organisme : Tribunal administratif de strasbourg, Rue de la paix, 67000 Strasbourg

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00