Centrale des marchés
95 Projet d'amenagement de l'Ecoquartier Bossut - travaux d'amenagement de la plateforme des Bases Vies à Pontoise 95 Projet d'amenagement de l'Ecoquartier Bossut - travaux d'amenagement de la plateforme des Bases Vies à Pontoise projet d'amenagement De l'ecoquartier Bossut - travaux d'amenagement De La Platefo...
SPLA Cergy Pontoise Aménagement 95000Cergy 0134201989
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

95 Projet d'amenagement de l'Ecoquartier Bossut - travaux d'amenagement de la plateforme des Bases Vies à Pontoise

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 222256

Date de clôture estimée : 02/10/12
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (19/09/12)
12-181306
95Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SPLA Cergy Pontoise Aménagement.
Correspondant : le directeur, immeuble le Verger, rue de la Gare, 95000 Cergy, tél. : 01-34-20-19-70, télécopieur : 01-34-20-19-89.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : projet d'amenagement De l'ecoquartier Bossut - travaux d'amenagement De La Plateforme Des Bases Vies.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45112500.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
les travaux se dérouleront au sein de la Zac Bossut, futur écoquartier sis à Pontoise (95) sur l'emplacement de l'ancienne caserne Bossut. Ils concernent plus particulièrement l'aménagement d'une plateforme support des futures installations des chantiers, l'amenée des réseaux et la réalisation d'une voie d'accès de chantier. (démarrage du premier chantier de construction au 15 janvier 2013)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les travaux suivants font partie du marché :
- travaux généraux
- travaux de démolition et de terrassement
- travaux de voirie
- travaux d'assainissement
- travaux de réseaux divers
- travaux de serrurerie et de mobilier urbain
- signalisation.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte, la taxe à la valeur ajoutée à la date de signature du marché étant incluse. Le titulaire pourra fournir une garantie à première demande remplaçant l'application de la retenue de garantie.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur fonds propres de la Spla Cergy Aménagement. Paiement à 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- : déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
- : pouvoir de la personne habilitée à engager la société ;
- : certificat(S) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 60 % ;
- valeur technique de l'offre : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 2 octobre 2012, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : Spla Cergy-Pontoise Amenagemen.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info
Criteres d'attributions : - délai d'exécution et planning prévisionnel avec enchaînement des tâches : 20 %
- moyens humains et matériels mis à disposition du chantier pour garantir les délais d'exécution : 5 %
- organisation, méthodologie et mode opératoire par type de travaux : 10 %
- démarche environnementale et plus précisément : sites d'approvisionnement pour les différents matériaux, dispositif mis en oeuvre pour récupérer et traiter les déchets, utilisation des matériaux recyclés, diminution des nuisances sonores : 5 %
durée du marché : 12 semaines dont 2 semaines de préparation
information sur les variantes : Les constitutions des voiries provisoires et dalles supports sont ouvertes aux variantes.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 septembre 2012.

Spla Cergy Pontoise Aménagement : M. le directeur.
immeuble le Verger - rue de la Gare, 95000 Cergy, tél. : 01-34-20-19-70, télécopieur : 01-34-20-19-89, courriel : spla@cergypontoise-amenagement.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Spla Cergy Pontoise Aménagement : Mme Karine Morges.
immeuble le Verger - rue de la Gare, 95000 Cergy, tél. : 01-34-20-50-33, télécopieur : 01-34-20-19-89, courriel : spla@cergypontoise-amenagement.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Spla Cergy Pontoise Aménagement : M. le directeur.
immeuble le Verger - rue de la Gare, 95000 Cergy, tél. : 01-34-20-19-70, télécopieur : 01-34-20-19-89, courriel : spla@cergypontoise-amenagement.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Spla Cergy Pontoise Aménagement : M. le directeur.
immeuble le Verger - rue de la Gare, 95000 Cergy, tél. : 01-34-20-19-70, télécopieur : 01-34-20-19-89, courriel : spla@cergypontoise-amenagement.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance de Cergy Pontoise cité judiciaire - 3, rue Victor Hugo B.P. 50220, 95302 Cergy Pontoise Cedex, tél. : 01-72-58-70-00, télécopieur : 01-72-58-73-79, adresse internet : http://www.tgi-pontoise.justice.fr/.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal de Grande Instance de Cergy Pontoise cité judiciaire - 3, rue Victor Hugo B.P. 50220, 95302 Cergy Pontoise Cedex, tél. : 01-72-58-70-00, télécopieur : 01-72-58-73-79, adresse internet : http://www.tgi-pontoise.justice.fr/

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00