Centrale des marchés
marché de travaux pour la restructuration et l'extension de l'EHPAD du Centre hospitalier Robert Bisson Centre hospitalier Robert Bisson à Lisieux Marché public de travaux pour la restructuration et l'extension de l'EHPAD du Centre hospitalier Robert Bisson à Lisieux Avis de marché Pouvoir a...
Centre hospitalier Robert Bisson à Lisieux
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux pour la restructuration et l'extension de l'EHPAD du Centre hospitalier Robert Bisson

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 11365

Date de clôture estimée : 09/02/12
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (22/12/11)
Centre hospitalier Robert Bisson à Lisieux
Marché public de travaux pour la restructuration et l'extension de l'EHPAD du Centre hospitalier Robert Bisson à Lisieux
Avis de marché
Pouvoir adjudicateur : Centre hospitalier Robert Bisson, 4, rue Roger-Aini, à l'attention de M. Le Directeur, F-14100 Lisieux, tél. (+33) 1 02 31 61 33 62, fax (+33) 1.02.31.61.33.63.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Icade Promotion, 24, rue Bailey, F-14000 Caen, contact : Christophe Deleuze, tél. (+33) 1 02 31 46 76 10, e-mail : sophie.guiblin@icade.fr, fax (+33) 1.02.31.46.76.18.
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Icade Promotion, 24, rue Bailey, F-14000 Caen. A l'attention de Christophe Deleuze, URL : http://www.icade.fr
Type de pouvoir adjudicateur et activité principale : santé.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché :
Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : marché de travaux pour la restructuration et l'extension de l'EHPAD du Centre hospitalier Robert Bisson à Lisieux.
Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : travaux. Exécution, 4, rue Roger-Aini à Lisieux 14100.
Code NUTS : FR.
L'avis implique : un marché public.
Description succincte du marché : marché de travaux pour la restructuration et l'extension de l'EHPAD du Centre hospitalier Robert Bisson.
L'opération porte sur 4 secteurs d'hébergement :
_ la «Maison de Cure» accueillant les lits du secteur «Alzheimer» et maladies apparentées : création de déambulations extérieures, sécurisations extérieures ;
_ restructuration et extension du bâtiment «Devaux» : liaison avec la «Maison de Cure», restructuration des 3 étages (81 lits), sécurisations extérieures ;
_ création d'un PASA ;
_ création d'une UHR de 14 lits.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 45000000.
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
Division en lots : oui. Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots.
Des variantes sont prises en considération : non.
Marchés séparés, marchés à tranches conditionnelles :
Tranche ferme : restructuration et extension du secteur «Devaux» («Maison de Cure» accueillant les lits du secteur «Alzheimer» et maladies apparentées : création de déambulations extérieures, sécurisations extérieures, restructuration et extension des 3 étages (81 lits) du bâtiment Devaux, création d'un PASA).
Délai d'exécution : 26 mois.
Tranche conditionnelle : création de l'UHR.
Délai d'exécution : 9 mois.
Estimation toutes tranches confondues : 5 327 000 euros HT.
Options : oui.
Lot 01 - 1 option; Lot 02 - 1 option; Lot 04 - 2 options; Lot 06 - 2 options; Lot 07 - 1 option et Lot 12 - 2 options
Durée du marché ou délai d'exécution :
Durée en mois : 26 (à compter de la date d'attribution du contrat).
Informations sur les lots :
Lot 01 : Démolitions - désamiantage - gros oeuvre, classification CPV : 45223220, 45110000, 45262660.
Lot 02 : Charpente - ossature bois - couverture, classification CPV : 45261100.
Lot 03 : EtanchéEté, classification CPV : 45261420.
Lot 04 : menuiseries extérieures aluminium, classification CPV : 45420000.
Lot 05 : cloisons, doublages, classification CPV : 45410000.
Lot 06 : menuiseries intérieures, classification CPV : 45421000.
Lot 07 : plafonds suspendus, classification CPV : 45421146.
Lot 08 : peinture, revêtements muraux, classification CPV : 45432200.
Lot 09 : revêtements de sols souples, classification CPV : 45432111.
Lot 10 : sols scellés, faEence, classification CPV : 45431000, 45431200.
Lot 11 : ascenseurs, classification CPV : 45313100.
Lot 12 : chauffage, rafraîchissement, ventilation, plomberie sanitaire, désenfumage, classification CPV : 45330000, 45331000.
Lot 13 : électricité, courants forts et faibles, classification CPV : 45310000, 45317000.
Lot 14 : voiries et réseaux divers, clôtures, aménagements extérieurs, classification CPV : 45233140.
Conditions relatives au contrat : cautionnement et garanties exigés (Cf. règlement de consultation).
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent (Cf. règlement de consultation).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché (Cf. règlement de consultation).
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : oui. Les prestations débuteront à compter de la date fixée par l'ordre de service. Des options complémentaires à l'offre de base sont définies au Cahier des charges.
Conditions de participation : situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession (Cf. règlement de consultation).
Capacité économique et financière (Cf. règlement de consultation), capacité technique (Cf. règlement de consultation).
Type de procédure : ouverte.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :
1. Prix des prestations. Pondération : 60 %.
2. Valeur technique : 40 %.
Documents payants : non.
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : le 9 février 2012, à 12 h.
Langue pouvant être utilisée dans l'offre ou la demande de participation : français.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 180 (à compter de la date limite de réception des offres).
Renseignements complémentaires : les renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus auprès de l'Atelier d'Orchampt, 21, rue Ferdinand-Daulne, contact : Xavier Perret, F-14100 Lisieux, tél. (+33) 1 02 31 62 40 34, e-mail : lisieux@latelierdorchampt.fr
Le dossier de consultation peut être obtenu auprès de : CDA, le Coin des Archis, 4, avenue de Tsukuba, Citis, 14200 Hérouville-Saint-Clair, tél. (+33) 1 02 31 95 30 33, fax (+33) 1.02.31.95.30.35 ou sur le site : http://www.icade.fr
Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé.
Dématérialisation des procédures : Cf. Règlement de consultation.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 19 décembre 2011.
Procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal de Caen, 3, rue Arthur Le Duc, F-14000 Caen, tél. (+33) 1 02 31 70 72 72.
Introductions des délais de recours :
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : voies et délais des recours dont dispose le candidat : - référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative (CIA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat, référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.
Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme.
Date d'envoi du présent avis : 19 décembre 2011.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous