Centrale des marchés
33 réaménagement de l'immeuble emeraude pour le centre social la colline à Cenon 33 réaménagement de l'immeuble emeraude pour le centre social la colline à Cenon réaménagement de l'immeuble Emeraude - centre social La Colline. code_postal : 33150 lieu : centre social La Col...
Commune de Cenon 33150Cenon service.achats@ville-cenon.fr 0556867250
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

33 réaménagement de l'immeuble emeraude pour le centre social la colline à Cenon

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 693507

Date de clôture estimée : 05/06/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (16/05/13)
13-84325
SOURCEWEB (13/05/13)

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Cenon.
Correspondant : M. le maire Alain DAVID, 1 avenue Carnot 33150 Cenon tél. : (+33)5-57-80-35-48 télécopieur : (+33)5-56-86-72-50 courriel : service.achats@ville-cenon.fr adresse internet : http://www.ville-cenon.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.achatpublic.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : réaménagement de l'immeuble Emeraude - centre social La Colline.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45000000 - IA27.

Lieu d'exécution : centre social La Colline, 33150 Cenon.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
travaux tous corps d'état d'aménagement d'un plateau de 650 mètres carrés, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble Émeraude au 61-69, rue Camille Pelletan, et destiné à reloger le Centre Social " La Colline "
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) .
Le marché est divisé en 10 lots traités en lots séparés :
Lot n°1 : Démolitions-Gros-oeuvre
Lot n°2 : Couverture-Zinguerie
Lot n°3 : Menuiseries intérieures bois
Lot n°4 : Cloisons modulaires
Lot n°5 : Plâtrerie-Plafonds suspendus
Lot n°6 : Carrelages
Lot n°7 : Sols souples
Lot n°8 : Peintures intérieures - signalétique
Lot n°9 : Chauffage-Ventilation-Plomberie-Sanitaire
Lot n°10 : Electricité
Le délai d'exécution de la présente opération tous corps d'état est fixé à compter de l'ordre de service qui prescrira le démarrage du chantier :
- délai de préparation : 1 mois ;
- délai d'exécution : 2 mois
Deviendra contractuel dès démarrage fixé par ordre de service, le délai proposé dans l'acte d'engagement par l'entreprise ou à défaut le délai maximum d'ores et déjà prévu dans l'acte d'engagement.
La période d'exécution est fixée entre le 1er juillet 2013 et le 30 septembre 2013.
Date prévisionnelle de commencement du chantier (période de préparation) : 1er juillet 2013.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er juillet 2013.

Cautionnement et garanties exigés : avance de 5 % si marché supérieur à 50 000 EUR conditionnée à la présentation d'une garantie à première demande.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : imputation budgétaire Ap 28 : 2313-6403 0038
Paiement à 30 jours sur fonds propres.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures .

Seront éliminées :
- les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 47 du code des marchés publics ;
- les candidats dont les garanties professionnelles, techniques et financières sont insuffisantes ;
- qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées au règlement de consultation
L'article 52 du Code des Marchés Publics permet au Pouvoir Adjudicateur de demander aux candidats qui n'auraient pas fourni les pièces dont la production était réclamée, de produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous les candidats et qui ne saurait être supérieur à 10 jours. Le Pouvoir Adjudicateur rappelle qu'il ne s'agit pas d'une obligation et invite les candidats à porter la plus grande attention dans la composition du dossier de candidature afin qu'il soit complet.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail) ;
- Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique ;
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre ;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus ;
- Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays ;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- le prix : 60 % ;
- la valeur technique : 30 % ;
- le délai d'exécution : 10 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 5 juin 2013, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2013-020.

Renseignements complémentaires .

Les critères d'attribution :
- prix : 60 % ;
- valeur technique : 30 % ;
- délai d'exécution : 10 %
La valeur technique jugée à partir du mémoire technique pondéré et structuré de manière à décrire les éléments suivants :
- la description des matériaux et matériels (15pts) ;
- les moyens humains affectés au marché (15pts).

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Dossier remis gratuitement.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les candidats pourront télécharger le DCE et répondre sur la plateforme www.achatpublic.com.
En cas d'envoi dématérialisé prévu par l'article 56 du Code des Marchés Publics, le dossier contenant les pièces de candidature et de l'offre pourra être accessible par un lien hypertexte. Ce dossier ne devra pas être accessible au Pouvoir Adjudicateur avant la date limite de réception des offres.
Les conditions de transmission d'une signature électronique sécurisée sont celles décrites dans l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics.
Les formats de signature Pades, Cades Xades sont acceptés.
Le niveau minimum de signature électronique exigé des candidats est le Niveau --- du référentiel général de sécurité (Rgs). Les formats de signature Xades, Pades et Caddes sont acceptés par le profil d'acheteur. La liste de confiance française est disponible aux adresses suivantes : https://references.modernisation.gouv.fr/liste-des-offres-référencées et https://references.modernisation.gouv.fr/liste-des-organismes-habilités-au-référencement. Peuvent encore etre utilisés les certificats de Niveau II (équivalent classe 3) de la PRIS V1 .Il est précisé que le candidat qui effectue une transmission électronique a la possibilité de transmettre une copie de sauvegarde sur support physique électronique (Cd-Rom) ou sur support papier dans les délais impartis mentionnés dans le présent avis.
La copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé portant la mention lisible "copie de sauvegarde". Elle ne sera ouverte par le Pouvoir Adjudicateur que dans le cas où un virus serait détecté dans les enveloppes transmises par voie électronique

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2013.

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de bordeaux 9 rue Tastet 33063 Bordeaux Cedex tél. : (+33) 5-56-99-38-00 courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr télécopieur : (+33) 5-56-24-39-03 adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/ta-caa/.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics esplanade Charles de Gaulle 33077 Bordeaux Cedex tél. : (+33) 5-56-90-65-30 télécopieur : (+33) 5-56-90-65-00.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : tribunal administratif de bordeaux 9 rue Tastet 33063 Bordeaux Cedex tél. : (+33) 5-56-99-38-00 courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr télécopieur : (+33) 5-56-24-39-03 adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/ta-caa/.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 démolitions-Gros-oeuvre.
Démolitions-Gros-oeuvre.

C.P.V. - Objet principal : 45111100
Objets supplémentaires : 45223220.
Lot(s) 2 couverture-Zinguerie.
Couverture-Zinguerie.

C.P.V. - Objet principal : 45261210.
Lot(s) 3 menuiseries intérieures bois.
Menuiseries intérieures bois.

C.P.V. - Objet principal : 45421150.
Lot(s) 4 cloisons modulaires.
Cloisons modulaires.

C.P.V. - Objet principal : 45421152.
Lot(s) 5 plâtrerie-Plafonds suspendus.
Plâtrerie-Plafonds suspendus.

Informations complémentaires : l'entreprise devra réserver au minimum 5 % des heures travaillées en heures d'insertion conformément au CCAP.

C.P.V. - Objet principal : 45410000
Objets supplémentaires : 45421146.
Lot(s) 6 carrelages.
Carrelages.

C.P.V. - Objet principal : 45431000.
Lot(s) 7 sols souples.
Sols souples.

C.P.V. - Objet principal : 45432111.
Lot(s) 8 peintures intérieures - signalétique.
Peintures intérieures - signalétique.

Informations complémentaires : l'entreprise devra réserver au minimum 5 % des heures travaillées en heures d'insertion conformément au CCAP.

C.P.V. - Objet principal : 45442100
Objets supplémentaires : 34928470.
Lot(s) 9 chauffage-Ventilation-Plomberie-Sanitaire.
Chauffage-Ventilation-Plomberie-Sanitaire.

C.P.V. - Objet principal : 45331000
Objets supplémentaires : 45232460.
Lot(s) 10 electricité.
Electricité.

C.P.V. - Objet principal : 45311200.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00