1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Ville de Carpentras
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Construction d'un équipement multisports sur le site sportif Pierre de Coubertin
Description: réalisation des travaux de construction d'un nouveau complexe sportif constitué d'une salle de gymnastique et de deux courts de tennis couverts accompagnés d'aménagements paysagers extérieurs sur le site sportif Pierre de Coubertin
Identifiant de la procédure: 9ed07bd7-d05e-468b-96fd-f54917f702a2
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212222 Travaux de construction de gymnases
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: avenue Pierre de Coubertin
Ville: carpentras
Code postal: 84200
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 6 600 000,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.5.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 14
Conditions du marché:
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés: 14
2.1.6.
Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Document de marché
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: VRD - Sol Sportif
Description: Réalisation de travaux VRD Sol Sportif
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire (cpv): 31310000 Canalisations, 45236112 Travaux de nivelage de courts de tennis
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: avenue Pierre de Coubertin
Ville: carpentras
Code postal: 84200
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 18 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Valeur technique de l'offre
Description: ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 20/10/2025 12:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Date limite de validité de l’offre: 150 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 20/10/2025 16:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nîmes
Informations relatives aux délais de recours: Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Ville de Carpentras
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nîmes
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Gros Oeuvre
Description: Réalisation de travaux de gros oeuvre
Identifiant interne: 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45223220 Travaux de gros œuvre, 45262212 Travaux de coffrage, 45262311 Travaux de gros œuvre en béton
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: avenue Pierre de Coubertin
Ville: carpentras
Code postal: 84200
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 18 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Valeur technique de l'offre
Description: ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 20/10/2025 12:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Date limite de validité de l’offre: 150 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 20/10/2025 16:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nîmes
Informations relatives aux délais de recours: Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Ville de Carpentras
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nîmes
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Charpente Bois - Couverture Métallique - Bardage - Membrane Textile de couverture
Description: Réalisation de travaux Charpente Bois - Couverture Métallique - Bardage - Membrane Textile de couverture
Identifiant interne: 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45261100 Travaux de charpente, 45261000 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes, 45262650 Travaux de bardage, 45261400 Travaux de revêtement
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: avenue Pierre de Coubertin
Ville: carpentras
Code postal: 84200
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 18 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Valeur technique de l'offre
Description: ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 20/10/2025 12:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Date limite de validité de l’offre: 150 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 20/10/2025 16:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nîmes
Informations relatives aux délais de recours: Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Ville de Carpentras
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nîmes
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Etanchéité des toitures terrasses
Description: Réalisation de travaux d'étanchéité des toitures terrasses
Identifiant interne: 4
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45261420 Travaux d'étanchéification, 45261410 Travaux d'isolation de toiture
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: avenue Pierre de Coubertin
Ville: carpentras
Code postal: 84200
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 18 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Valeur technique de l'offre
Description: ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 20/10/2025 12:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Date limite de validité de l’offre: 150 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 20/10/2025 16:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nîmes
Informations relatives aux délais de recours: Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Ville de Carpentras
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nîmes
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Menuiseries extérieures - Occultations
Description: Réalisation de travaux de menuiseries extérieures occultations
Identifiant interne: 5
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45421000 Travaux de menuiserie, 45421130 Poses de portes et de fenêtres
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: avenue Pierre de Coubertin
Ville: carpentras
Code postal: 84200
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 18 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Valeur technique de l'offre
Description: ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 20/10/2025 12:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Date limite de validité de l’offre: 150 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 20/10/2025 16:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nîmes
Informations relatives aux délais de recours: Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Ville de Carpentras
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nîmes
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Serrurerie - Métallerie
Description: Réalisation de travaux de serrurerie - Métallerie
Identifiant interne: 6
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire (cpv): 44316500 Serrurerie, 45341000 Pose de garde-corps
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: avenue Pierre de Coubertin
Ville: carpentras
Code postal: 84200
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 18 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Valeur technique de l'offre
Description: ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 20/10/2025 12:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Date limite de validité de l’offre: 150 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 20/10/2025 16:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nîmes
Informations relatives aux délais de recours: Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Ville de Carpentras
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nîmes
5.1.
Lot: LOT-0007
Titre: Cloisons - Doublages - Faux Plafonds
Description: Réalisation de travaux de cloisons - doublages - faux plafonds
Identifiant interne: 7
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45421141 Travaux de cloisonnement, 45320000 Travaux d'isolation, 45323000 Travaux d'isolation acoustique
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: avenue Pierre de Coubertin
Ville: carpentras
Code postal: 84200
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 18 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Valeur technique de l'offre
Description: ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 20/10/2025 12:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Date limite de validité de l’offre: 150 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 20/10/2025 16:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nîmes
Informations relatives aux délais de recours: Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Ville de Carpentras
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nîmes
5.1.
Lot: LOT-0008
Titre: Menuiseries Bois - Agencements
Description: Réalisation de travaux de menuiseries bois - agencements
Identifiant interne: 8
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45421150 Travaux d'installation de menuiseries non métalliques, 45421000 Travaux de menuiserie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: avenue Pierre de Coubertin
Ville: carpentras
Code postal: 84200
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 18 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Valeur technique de l'offre
Description: ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 20/10/2025 12:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Date limite de validité de l’offre: 150 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 20/10/2025 16:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nîmes
Informations relatives aux délais de recours: Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Ville de Carpentras
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nîmes
5.1.
Lot: LOT-0009
Titre: Ascenseur
Description: Réalisation de travaux d'ascenseur
Identifiant interne: 9
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: avenue Pierre de Coubertin
Ville: carpentras
Code postal: 84200
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 18 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Valeur technique de l'offre
Description: ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 20/10/2025 12:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Date limite de validité de l’offre: 150 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 20/10/2025 16:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nîmes
Informations relatives aux délais de recours: Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Ville de Carpentras
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nîmes
5.1.
Lot: LOT-0010
Titre: Revêtements de sols durs - Faïences
Description: Réalisation de travaux de revêtements de sols durs - faïences
Identifiant interne: 10
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45431100 Carrelage de sols, 45431200 Carrelage mural
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: avenue Pierre de Coubertin
Ville: carpentras
Code postal: 84200
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 18 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Valeur technique de l'offre
Description: ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 20/10/2025 12:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Date limite de validité de l’offre: 150 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 20/10/2025 16:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nîmes
Informations relatives aux délais de recours: Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Ville de Carpentras
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nîmes
5.1.
Lot: LOT-0011
Titre: Peinture
Description: Réalisation de travaux de peinture
Identifiant interne: 11
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45442100 Travaux de peinture
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: avenue Pierre de Coubertin
Ville: carpentras
Code postal: 84200
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 18 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Valeur technique de l'offre
Description: ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 20/10/2025 12:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Date limite de validité de l’offre: 150 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 20/10/2025 16:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nîmes
Informations relatives aux délais de recours: Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Ville de Carpentras
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nîmes
5.1.
Lot: LOT-0012
Titre: CVC - Plomberie
Description: Réalisation de travaux CVC - Plomberie
Identifiant interne: 12
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45232141 Installations de chauffage, 45232411 Travaux de construction de canalisations d'eaux usées, 45232460 Travaux d'installations sanitaires, 45330000 Travaux de plomberie, 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation, 45331110 Travaux d'installation de chaudières, 45331200 Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation, 45331210 Travaux d'installation de ventilation, 45331220 Travaux d'installation de matériel de climatisation, 45331221 Travaux d'installation de matériel de climatisation partielle de l'air, 45332000 Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation, 45332200 Travaux d'installation de distribution d'eau, 45332300 Travaux de pose de conduits d'évacuation, 45332400 Travaux d'installation d'appareils sanitaires, 45333000 Travaux d'installation du gaz, 45333100 Travaux d'installation de régulateurs de gaz, 45333200 Travaux d'installation de compteurs à gaz, 45343000 Travaux d'installation de dispositifs de prévention contre les incendies, 45343220 Travaux d'installation d'extincteurs
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: avenue Pierre de Coubertin
Ville: carpentras
Code postal: 84200
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 18 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Valeur technique de l'offre
Description: ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 20/10/2025 12:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Date limite de validité de l’offre: 150 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 20/10/2025 16:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nîmes
Informations relatives aux délais de recours: Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Ville de Carpentras
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nîmes
5.1.
Lot: LOT-0013
Titre: Électricité - SSI
Description: Réalisation de travaux d'électricité - SSI
Identifiant interne: 13
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45233292 Installation de dispositifs de sécurité, 45310000 Travaux d'équipement électrique, 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques, 45311100 Travaux de câblage électrique, 45311200 Travaux d'installations électriques, 45312000 Travaux d'installation de systèmes d'alarme et d'antennes, 45312100 Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'incendie, 45312200 Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'effraction, 45314310 Installation de câblage, 45314320 Installation de câblage informatique, 45315000 Travaux d'installation de chauffage électrique et d'autres équipements électriques de bâtiment
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: avenue Pierre de Coubertin
Ville: carpentras
Code postal: 84200
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 18 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Valeur technique de l'offre
Description: ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 20/10/2025 12:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Date limite de validité de l’offre: 150 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 20/10/2025 16:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nîmes
Informations relatives aux délais de recours: Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Ville de Carpentras
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nîmes
5.1.
Lot: LOT-0014
Titre: Espaces Verts
Description: Réalisation de travaux d'espaces Verts
Identifiant interne: 14
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212222 Travaux de construction de gymnases
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: avenue Pierre de Coubertin
Ville: carpentras
Code postal: 84200
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 18 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Valeur technique de l'offre
Description: ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 20/10/2025 12:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Date limite de validité de l’offre: 150 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 20/10/2025 16:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nîmes
Informations relatives aux délais de recours: Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Ville de Carpentras
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nîmes
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Ville de Carpentras
Numéro d’enregistrement: 21840031500014
Adresse postale: Hôtel de ville bp 264
Ville: Carpentras cedex
Code postal: 84208
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
Point de contact: Pôle travaux et développement durable - service commande publique et finance
Téléphone: +33 490608446
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal administratif de Nîmes
Numéro d’enregistrement: 13000192800014
Adresse postale: 16 avenue Feuchères CS 88010
Ville: Nîmes cedex 9
Code postal: 30941
Subdivision pays (NUTS): Gard (FRJ12)
Pays: France
Téléphone: +33 466273700
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0000
Nom officiel: DEMATIS
Numéro d’enregistrement: 45072478600030
Ville: Paris
Code postal: 75015
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Téléphone: +33 172365548
Rôles de cette organisation:
TED eSender
Identifiant/version de l’avis: 744e529c-2131-43fb-98ad-ec96f315c2f7 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 16
Date d’envoi de l’avis: 16/09/2025 16:00:10 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 608996-2025
Numéro de publication au JO S: 179/2025
Date de publication: 18/09/2025
