Retour aux résultats
A proximité de Vannes 56017 Morbihan
Acheteur : Centre hospitalier Bretagne Atlantique
CELLULE JURIDIQUE ACHATS
56017 Vannes cedex
Tel : (+33) 2-97-29-21-05
  Date de clôture dépassée - Date de clôture estimée : 16/10/2023  
2 Lots
Lot 1
Lot 1 : Travaux de mise à niveau des installations de l'appel malade du bâtiment Le Pratel du Centre hospitalier Bretagne Atlantique
Lot 2
Lot 2 : Travaux de mise à niveau des installations de l'appel malade du bâtiment Keriolet du Centre hospitalier Bretagne Atlantique
Secteurs d'activité
Installation de matériel de télécommunications.

Travaux de mise à niveau des installations de l'appel malade - Auray

Type d'avis : Avis de marché
Type de marché : National
Date de publication : 15/09/2023
BOAMP - 23-128626
Avis rectificatif : Référence : 23-136058

Département(s) de publication : 56
Annonce No 23-128626
I.II.III.IV.V.VI.

FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ

Section I : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur :
CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
26561337200019
Ville :
Vannes Cedex
Code Postal :
56017
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 56

Section 2 : Communication

Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2381709&orgAcronyme=x7c
Identifiant interne de la consultation :
CHBA_APPEL_MALADE_AURAY
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Cellule juridique Achats
Adresse mail du contact :
Cellule-juridique.achats@ghba.fr
Numéro de téléphone du contact :
+33 297292105

Section 3 : Procedure

Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Déclaration du chiffre d'affaires global et concernant les prestations, objet du marché public, des 3 derniers exercices disponibles / Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et attestation d'assurance responsabilité civile décennale en cours de validité
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années / Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années / Description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
16 octobre 2023 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Critères d'attribution :
Prix sur 45 points / Valeur technique sur 55 points dont 20 points pour la Qualité des moyens humains affectés au chantier, 25 points pour la Pertinence des dispositions arrêtées par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations à réaliser et le respect du délai d'exécution des travaux, 10 points pour la Qualité des dispositions arrêtées par l'entreprise pour garantir la sécurité du chantier réalisé en site occupé.

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché :
Travaux de mise à niveau des installations de l'appel malade - Auray
Code CPV principal
Descripteur principal : 45314000
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
Marché de travaux, alloti, à prix forfaitaire ayant pour objet les travaux de mise à niveau des installations de l'appel malade des bâtiments Le Pratel et Keriolet du Centre hospitalier Bretagne Atlantique, situés à Auray. Date prévisionnelle de commencement des prestations : 20 novembre 2023.
Lieu principal d'exécution du marché :
Auray (56400) - à l'adresse de chaque bâtiment
Durée du marché (en mois) :
Valeur estimée (H.T.) :
Valeur entre :
et :
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Oui
Mots descripteurs : Télécommunications

Section 5 : Lots

OBJET : Travaux de mise à niveau des installations de l'appel malade - Auray
Description du lot : Lot 1 : Travaux de mise à niveau des installations de l'appel malade du bâtiment Le Pratel du Centre hospitalier Bretagne Atlantique
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45314000
Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros
Lieu d'exécution du lot : Le Pratel - 2, rue du Pratel - Auray (56400)

Description du lot : Lot 2 : Travaux de mise à niveau des installations de l'appel malade du bâtiment Keriolet du Centre hospitalier Bretagne Atlantique
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45314000
Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros
Lieu d'exécution du lot : Keriolet - 17 rue des Peupliers - Auray (56400)

Section 6 : Informations Complementaires

Visite obligatoire :
Oui
Détail sur la visite (si oui) :
Une visite de site obligatoire est organisée le 3 octobre 2023 pour chaque lot (heure et lieu de rendez-vous précisés à l'article 12 du Règlement de consultation).
Autres informations complémentaires :
delai : Pour le Lot 01 : Bâtiment Le Pratel - site d'auray, le délai d'exécution maximum du marché est de 7 mois dont 4 mois de période de préparation par dérogation à l'article par dérogation à l'article 28.1 du ccag / Travaux et 3 mois de délai d'exécution des travaux. Pour le Lot 02 : Bâtiment Kériolet - site d'auray, le délai d'exécution maximum du marché est de 6 mois et 2 semaines dont 4 mois de période de préparation par dérogation à l'article par dérogation à l'article 28.1 du ccag / Travaux et 2 mois et 2 semaines de délai d'exécution des travaux. Les délais d'exécution s'entendent comme comprenant les congés, le repliement des installations de chantier, la réception, mais hors intempéries telles que définies à l'article 12.4 du CCAP. Par dérogation à l'article 18.1.1 du ccag / Travaux, l'ordre de service N°1 prescrit le démarrage de l'opération y compris la période de préparation et le délai d'exécution des travaux.variantes : les variantes ne sont pas autorisées.prestation supplementaire eventuelle : Le marché comporte une prestation supplémentaire éventuelle dans le cadre du Lot 02 - bâtiment Keriolet : PSE 1 - présence infirmière. Le soumissionnaire doit obligatoirement répondre à la PSE demandée en ayant au préalable fait une offre correspondant à l'offre de base telle que définie au CCTP et l'avoir chiffrée.delai de validite : Le délai de validité des offres est fixé à 4 mois à compter de la date limite de remise des plis
Date d'envoi du présent avis :
15 septembre 2023
Accès au DCE