Centrale des marchés
971 Marche de travaux concernant le lot 2.1 terrassement relatif a l'achevement du nouveau centre hospitalier de Capesterre Belle Eau à Capesterre 971 Marche de travaux concernant le lot 2.1 terrassement relatif a l'achevement du nouveau centre hospitalier de Capesterre Belle Eau à Capesterre. marche de travaux concernant le lot 2.1 terrassem...
CH de Capesterre Belle-Eau 97130Capesterre-Belle-Eau adelaide.lydia@chcbe-gpe.fr 0590862961
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

971 Marche de travaux concernant le lot 2.1 terrassement relatif a l'achevement du nouveau centre hospitalier de Capesterre Belle Eau à Capesterre

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 668592

Date de clôture estimée : 26/04/13
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (21/03/13)
BOAMP (19/04/13)
13-70427

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CH de Capesterre Belle-Eau.
Correspondant : M. Elie regent, 35, rue Foch 97130 Capesterre Belle Eau tél. : 05-90-86-29-58 télécopieur : 05-90-86-29-61 courriel : adelaide.lydia@chcbe-gpe.fr adresse internet : http://chcbe.e-marchespublics.com.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://chcbe.e-marchespublics.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.

Objet du marché : marche de travaux concernant le lot 2.1 terrassement relatif a l'achevement du nouveau centre hospitalier de Capesterre Belle Eau.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45112500.

Lieu d'exécution : saint-Sauveur, 97130 Capesterre B/E.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
nouveau centre hospitalier de capesterre belle-eau en guadeloupe.
Le programme capacitaire de ce centre hospitalier est de 211 lits et places.
La superficie du terrain est de 75 000 mètres carrés.
Le shon total est de 20 000 mètres carrés.
Les travaux qui seront réalisés s'insèrent dans un programme de travaux plus global lié à la reconstruction du nouveau centre hospitalier de capesterre belle eau en une tranche ferme qui concerne 17 340 mètres carrés en cours de construction.
Il s'agit pour cette consultation, de travaux de terrassements
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : ce lot concerne:
le terrassement pour la voirie légère.
Le terrassement pour les voiries lourdes.
Le terrassement pour les chemins piétons en béton.
Le terrassement pour le platelage bois.
Le terrassement pour le parvis
le terrassement pour l'accès services
le terrassement pour les noues
les terrassements généraux
le terrassement complémentaire pour le bassin d'orage
la fourniture et pose de géogrilles en talus
la fourniture de mur de soutènement de type atalus
la réalisation d'une couche de forme en tuf pour les chaussées et stationnements
ext.

Estimation de la valeur (H.T.) : 500 000 EUR.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 1 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : garantie contractuelle de parfait achèvement de 1 an assortie d'une retenue de garantie de 5 %.
Garantie légale de bon fonctionnement de 24 mois.
Garantie décennale.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le mode de paiement choisit par le maitre d'ouvrage est le virement administratif.
Le délai global de paiement est de 50 jours dans les conditions du décret n°2002-232 du 21 février 2002.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le groupement d'entreprise est admis.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, appréciés à l'occasion de la négociation.



Situation juridique - références requises : le cas échéant, le jugement de redressement judiciaire;.



Capacité économique et financière - références requises : le candidat devra fournir le chiffre d'affaires sur les trois dernières années.

Capacités économique et financière. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : le chiffre d'affaire moyen sur les trois dernières années devra être au moins égal à l'estimation financière du lot concerné.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : certificats de qualifications professionnelles ou de conformité;
expérience : une fiche de présentation en format a4 des principales missions réalisées pour des opérations similaires
- capacités professionnelles: présentation de la structure candidate, activités principales, organisation interne, effectifs....),
informations sur les personnes en charge de l'exécution du marché ;
- capacités techniques: moyens matériels dédiés à l'exécution du chantier.

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : avoir déjà réalisé ou participé à des chantiers en zone insulaire, sous climat tropical humide, en zone sismique.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : les candidats appelés à négocier seront au maximum de 3. Ils seront désignés sur la base des éléments fournis au titre du iii.2.2 ci-dessus (capacité économique et financière) et du iii.2.3 ci-dessus (capacité technique).

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- capacité financière : 35 % ;
- capacités techniques : 65 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 26 avril 2013, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : MAPA 06/2013.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : par envoie postal en recommandé ou par coursier sur site en échange d'un bordereau de réception.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 avril 2013.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Centre hospitalier de capesterre belle eau.
Correspondant : Dominique coman, 35 rue foch, 97130 Capesterre Belle Eau, tél. : 05-90-86-29-58, télécopieur : 05-90-86-29-61, courriel : marches@chcbe-gpe.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de basse terre.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00