See the notice on TED website
1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: commune de cannes
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: travaux D' Amenagement Et De Construction De La Place RoubaudRelance des lots 6 Etanchéité - 8 Menuiseries extérieures - 9 Doublage, Cloisons, Faux plafonds
Description: chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.La présente consultation concerne la passation de 3 lots non pourvus de l'opération de travaux de construction d'un parking souterrain et bâtiments Place Roubaud à Cannes.Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.Les 3 lots sont les lots suivants :Lot 6 : Travaux d'étanchéitélot 8 : Travaux de menuiseries extérieureslot 9 : Travaux de doublage - cloisons - faux plafonds
Identifiant de la procédure: 60fb3214-1463-40fd-b3b2-e0ee28ef24ab
Avis précédent: 00016065-2023
Identifiant interne: 20221103
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
2.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: CANNES
Code postal: 06400
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: les contrats ont été conclus le:pour le lot 6: le 05/06/2023pour le lot 9: le 02/06/2023il s'agit de marchés ordinaires.Les contrats sont consultables à la Direction des Achats, 3 rue des Fauvettes, 06400 Cannes, sur rendez-vous au 04 97 06 45 50
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: travaux d'étanchéité
Description: travaux d'étanchéité
Identifiant interne: 01
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Nomenclature complémentaire (cpv): 45320000 Travaux d'isolation
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: place Roubaud 06150 Cannes La Bocca
Ville: CANNES
Code postal: 06400
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: délai d'exécution plafond : 23 semaines comprenant la période de préparation
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (décimal, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 1
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal administratif de Nice
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal administratif de Nice
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: doublages Cloisons Faux plafonds
Description: doublages Cloisons Faux plafonds
Identifiant interne: 09
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Nomenclature complémentaire (cpv): 45421152 Installation de cloisons
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: place Roubaud 06150 Cannes La Bocca
Ville: CANNES
Code postal: 06400
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: délai d'exécution plafond : 24 semaines comprenant la période de préparation
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (décimal, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 1
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal administratif de Nice
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal administratif de Nice
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 906 841,20 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: asten
Offre:
Identifiant de l’offre: ASTEN
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 470 990,00 EUR
Part sous-traitée: Oui
La valeur de la sous-traitance est connue: oui
Valeur de la sous-traitance: 5 000,00 EUR
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Description: maison Batiment Constructions - 06510 Gattieres pour des travaux de protection par chape béton
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 20221103
Titre: travaux d'étanchéité doublages Cloisons Faux plafonds
Date de conclusion du marché/concession: 09/06/2023
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 3
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: etpe
Offre:
Identifiant de l’offre: ETPE
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 435 851,20 EUR
Part sous-traitée: Oui
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 20221103
Titre: travaux d'étanchéité doublages Cloisons Faux plafonds
Date de conclusion du marché/concession: 09/06/2023
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 2
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 0
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: commune de cannes
Numéro d’enregistrement: 21060029200010
Adresse postale: place Cornut Gentille, Cs 30140
Ville: Cannes
Code postal: 06406
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Téléphone: +33 497064550
Télécopieur: +33 497064540
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: asten
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 54205733600910
Adresse postale: 110 Quai De La Banquiere
Ville: Saint-Andre-de-la-Roche
Code postal: 06730
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: etpe
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 88304744100018
Adresse postale: 98 Route De Grenoble
Ville: Colomars
Code postal: 06670
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0002
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: tribunal administratif de Nice
Numéro d’enregistrement: 17060005000026
Adresse postale: 18 avenue des fleurs, Cs 611039
Ville: Nice
Code postal: 06050
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Téléphone: +33 489978600
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0000
Nom officiel: Publications Office of the European Union
Numéro d’enregistrement: PUBL
Ville: Luxembourg
Code postal: 2417
Subdivision pays (NUTS): Luxembourg (LU000)
Pays: Luxembourg
Téléphone: +352 29291
Rôles de cette organisation:
TED eSender
10. Changement
Version de l’avis antérieur à modifier: 370405-2023
Principale raison du changement: Correction par l’acheteur
Description: Modification 01 lot 06. La modification concerne les travaux d’étanchéité du parking et du bâtiment Roubaud. Elle a pour objet de retracer les plus et moins-value du chantier et de rendre définitifs les prix nouveaux notifiés par ordre de service tels que prévus par les dispositions de l’article 13.5 du CCAG travaux. Par ailleurs, des compléments nécessaires aux ouvrages entraînent la prise en compte de nouveaux prix non décrits au marché initial, afin de répondre aux modifications du projet demandées par le Maître d’ouvrage. Augmentation du montant initial du marché de 100 955,58 euros HT dont 6 566,20 relevant de sujétions imprévues que le MOA diligent ne pouvait anticiper. La fin de l'exécution du chantier d'étanchéité est fixée au 19 juin 2026.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: a75d278a-507f-448f-af58-1b0b550199cd - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 27/05/2026 13:33:41 (UTC+00:00) Heure de l'Europe occidentale, GMT
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 369322-2026
Numéro de publication au JO S: 102/2026
Date de publication: 29/05/2026
