1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: commune de cannes
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: gymnase Des Muriers : Travaux de rénovation et agrandissement des locaux
Description: chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.La présente consultation concerne la passation de 9 lots de l'opération de réhabilitation / extension du Gymnase des Muriers, situé au 10 Rue René Dunan 06150 Cannes la Bocca.Le projet global sera réalisé en deux phases :Phase 1 : il sera effectué la dépose et le désamiantage du bardage existant sur les façades Sud, Ouest et Nord, ainsi que la création d'une nouvelle tribune et d'un bâtiment en r+1 du côté de la façade Ouest.Phase 2 : le bâtiment de la façade Est sera démoli et laissera la place au nouveau bâtiment en r+2.Cette phase 2 ne concerne pas la présente consultation, elle sera éventuellement réalisée ultérieurement
Identifiant de la procédure: 854e2b7a-c4ec-4e33-8b52-2d09edcacf56
Avis précédent: 00470398-2022
Identifiant interne: 20220425
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45262800 Travaux d'extension de bâtiments
2.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: CANNES
Code postal: 06400
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: date de conclusion des contrats: les contrats ont été signés le 16/08/2023 pour les lots 01, 02 et 06 et le 22/08/2023 pour le lot 4.Les contrats sont consultables à la Direction des Achats, 06400 Cannes, sur rendez-vous.il s'agit d'un marché ordinaire
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: aménagements Extérieurs - vrd- espaces Verts
Description: aménagements Extérieurs - vrd- espaces Verts
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45262800 Travaux d'extension de bâtiments
Nomenclature supplémentaire (cpv): 32400000 Réseaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: gymnase des Muriers 10 Rue René Dunan 06150 Cannes la Bocca 10 Rue René Dunan
Ville: CANNES LA BOCCA
Code postal: 06150
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: délai d'exécution: 10 semaines, comprenant 1 mois de période de préparation
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique au regard du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40,00
Critère:
Type: Coût
Description: Prix des prestations au regard de l'acte d'engagement
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal administratif de Nice
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal administratif de Nice
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: terrassement - fondations Speciales - structure Metallique - gros-Oeuvre - facades - carrelage - faience
Description: terrassement - fondations Speciales - structure Metallique - gros-Oeuvre - facades - carrelage - faïence
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45262800 Travaux d'extension de bâtiments
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45223220 Travaux de gros œuvre
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: délai d'exécution : 26 semaines comprenant 1 mois de période de préparation
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique au regard du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40,00
Critère:
Type: Coût
Description: Prix des prestations au regard de l'acte d'engagement
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal administratif de Nice
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal administratif de Nice
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: bardage LOT 04
Description: bardage LOT 04
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45262800 Travaux d'extension de bâtiments
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45262650 Travaux de bardage
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: gymnase des Muriers 06150 Cannes la Bocca 10 Rue René Dunan 06150
Ville: CANNES LA BOCCA
Code postal: 06150
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: délai d'exécution : 14 semaines comprenant 1 mois de période de préparation
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique au regard du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40,00
Critère:
Type: Coût
Description: Prix des prestations au regard de l'acte d'engagement
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal administratif de Nice
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal administratif de Nice
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: doublage - menuiseries Intérieures - faux-Plafonds - peinture -Sols Souples
Description: doublage - menuiseries Intérieures - faux-Plafonds - peinture - sols Souples
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45262800 Travaux d'extension de bâtiments
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45320000 Travaux d'isolation
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: gymnase des Muriers 10 Rue René Dunan
Ville: CANNES LA BOCCA
Code postal: 06150
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: délai d'exécution : 19 semaines comprenant 1 mois de période de préparation
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique au regard du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40,00
Critère:
Type: Coût
Description: Prix des prestations au regard de l'acte d'engagement
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal administratif de Nice
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal administratif de Nice
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 165 141,07 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: nativi B.T.P
Offre:
Identifiant de l’offre: LOT 01
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 108 897,00 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2022 0425
Titre: aménagements Extérieurs - vrd- espaces Verts terrassement - fondations Speciales - structure Metallique - gros-Oeuvre - facades - carrelage - faience bardage doublage - menuiseries Intérieures - faux-Plafonds - peinture -Sols Souples
Date de conclusion du marché: 22/08/2023
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: seeta Soc Expl Ets Treve Abel
Offre:
Identifiant de l’offre: LOT 02
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 655 185,47 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2022 0425
Titre: aménagements Extérieurs - vrd- espaces Verts terrassement - fondations Speciales - structure Metallique - gros-Oeuvre - facades - carrelage - faience bardage doublage - menuiseries Intérieures - faux-Plafonds - peinture -Sols Souples
Date de conclusion du marché: 22/08/2023
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: e m b
Offre:
Identifiant de l’offre: LOT 04
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur de l'offre: 267 115,00 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2022 0425
Titre: aménagements Extérieurs - vrd- espaces Verts terrassement - fondations Speciales - structure Metallique - gros-Oeuvre - facades - carrelage - faience bardage doublage - menuiseries Intérieures - faux-Plafonds - peinture -Sols Souples
Date de conclusion du marché: 22/08/2023
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: etpe
Offre:
Identifiant de l’offre: LOT 06
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur de l'offre: 133 943,60 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2022 0425
Titre: aménagements Extérieurs - vrd- espaces Verts terrassement - fondations Speciales - structure Metallique - gros-Oeuvre - facades - carrelage - faience bardage doublage - menuiseries Intérieures - faux-Plafonds - peinture -Sols Souples
Date de conclusion du marché: 22/08/2023
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 8
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 8
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: commune de cannes
Numéro d’enregistrement: 21060029200010
Adresse postale: place Cornut Gentille, Cs 30140
Ville: Cannes
Code postal: 06406
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Téléphone: +33 497064550
Télécopieur: +33 497064540
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: nativi B.T.P
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 74987776700014
Adresse postale: 19 Av De Grasse
Ville: Cagnes-sur-Mer
Code postal: 06800
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: seeta Soc Expl Ets Treve Abel
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 31179804500010
Adresse postale: rue Savournin
Ville: Frejus
Code postal: 83600
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0002
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: e m b
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 48014406200019
Adresse postale: 6 Crs Forbin
Ville: Gardanne
Code postal: 13120
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0003
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: etpe
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 88304744100018
Adresse postale: 98 Rte De Grenoble
Ville: Colomars
Code postal: 06670
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0004
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: tribunal administratif de Nice
Numéro d’enregistrement: 17060005000026
Adresse postale: 18 avenue des fleurs, Cs 611039
Ville: Nice
Code postal: 06050
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Téléphone: +33 489978600
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0000
Nom officiel: Publications Office of the European Union
Numéro d’enregistrement: PUBL
Ville: Luxembourg
Code postal: 2417
Subdivision pays (NUTS): Luxembourg (LU000)
Pays: Luxembourg
Téléphone: +352 29291
Rôles de cette organisation:
TED eSender
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 564627-2023
Principale raison de la modification: Mise à jour d’informations
Description: Travaux supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage et travaux résultant d'imprévus (article R2194-5 du code de la commande publique). Augmentation du montant des travaux de 14 300 euros HT soit 5,35%. Prolongement des délais de 18 jours.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 7de1c2cc-ea6d-42f9-aff7-1d1f11ee301a - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 16/05/2025 10:04:32 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 322088-2025
Numéro de publication au JO S: 95/2025
Date de publication: 19/05/2025
