Centrale des marchés
LOCATION ET MAINTENANCE DE DECORS LUMINEUX DANS LE CADRE DES ILLUMINATIONS FESTIVES LOCATION ET MAINTENANCE DE DECORS LUMINEUX DANS LE CADRE DES ILLUMINATIONS FESTIVES mel : infos@canetenroussilon.fr url : http://www.mairie-canet-en-roussillon.fr ville : Canet-en-Roussillon...
Mairie de Canet en Roussillon 66145Canet-en-Roussillon infos@canetenroussilon.fr 04 68 86 70 32
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

LOCATION ET MAINTENANCE DE DECORS LUMINEUX DANS LE CADRE DES ILLUMINATIONS FESTIVES

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5376590

Date de clôture estimée : 11/06/20
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (14/05/20)
20-64125
SOURCEWEB (15/05/20)
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 66
Annonce No 20-64125
Fournitures
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Canet en Roussillon.
 Correspondant :  DUPONT Bernard, le maire, place Saint Jacques B.P. 20 66145 Canet-en-Roussillon, tél. : 04-68-86-70-00, télécopieur : 04-68-86-70-32, courriel : infos@canetenroussilon.fr adresse internet : http://www.mairie-canet-en-roussillon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.mairie-canet-en-roussillon.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : location et maintenance de decors lumineux dans le cadre des illuminations festives.
CPV - Objet principal : 31523000.

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 12 mois.

Caractéristiques principales : 

accord-Cadre à bons de commande
montant maximum annuel : 70 000 euros (T.T.C.)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : location et maintenance de decors lumineux dans le cadre des illuminations festives.
Nombre de reconductions éventuelles : 2.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : une avance sera versée sauf en cas de renonciation. En cas de paiement d'une avance, la constitution d'une garantie à première demande couvrant 100% de son montant est exigée.
aucune retenue de garantie ne sera prélevée sur les acomptes.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le financement sera assuré par des ressources propres tel que prévu dans le budget communal section fonctionnement.
paiement conforme aux règles de la comptabilité publique sous 30 jours.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Situation juridique - références requises : - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
- n'entrer dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015
- être en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
- la situation juridique : à l'appui de la demande de candidature les informations suivantes seront fournies :
* La forme juridique du candidat;
* En cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire;
* Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du marché;
* Le numéro d'inscription au registre de la profession (Rc,Rm...), pour les personnes physiques ou morales nouvellement créées, un récépissé de dépôt de déclaration auprès du centre de formalité.
Capacité économique et financière - références requises : renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
- une déclaration concernant le chiffre d'affaire global et le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquels se réfère le(s) marché(s), réalisés au cours des 2 derniers exercices;
- preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
- une déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des 2 dernières années;
- la présentation d'une liste des prestations en cours d'exécution ou exécutés au cours des 2 dernières années indiquant le montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé, les prestations exécutées en propre et celles sous-traitées;
- une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour l'exécution de l'ouvrage et une déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont le candidat disposera pour l'exécution de l'ouvrage.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix : 60 %;
     - valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : 30 %;
     - délai d'exécution : 10 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 11 juin 2020, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 01_00_MPA_2020.

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.mairie-canet-en-roussillon.fr
Criteres d'attributions : La valeur technique sera appréciée au regard:
- qualité du mémoire (références, démarche qualité et environnementale) : 15%
- nouvelles technologies (développement durable, esthétique des décors sur la base d'un projet d'illumination de fin d'année de secteur) : 15%
une visite obligatoire des sites sera organisée à l'intention des candidats au marché. Il est demandé aux soumissionnaires de prendre rendez vous auprès de M. AULET Jean-Marc - pôle logistique - tél : 07.62.09.63.85
a l'issue de la visite des sites, chaque candidat se verra remettre une attestation de visite à joindre à son offre commerciale. (Annexe 2).

Le présent marché a un caractère périodique : oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : .

Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 mai 2020.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier 6, rue Pitot 34063 Montpellier, tél. : 04-67-54-81-00, courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr, télécopieur : 04-67-54-74-10.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous