Centrale des marchés
Construction centre d'hébergement athlètes de haut niveau au lycée Laplace à Caen (14) - phase 1 II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur: Construction centre d'hébergement athlètes de haut niveau au lycée Laplace à Caen (14) - phase 1. II.1.2) Type de...
Conseil régional Basse-Normandie 14035Caen sdm@crbn.fr 02 31 06 97 34
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Construction centre d'hébergement athlètes de haut niveau au lycée Laplace à Caen (14) - phase 1

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1441741

Date de clôture estimée : 24/04/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (18/03/15)
93679-2015
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
Conseil régional Basse-Normandie
Caen Cedex 1
M. le président
+33 231069815
14035
FRANCE
+33 231069734
CS 50523
sdm@crbn.fr

Adresse(s) internet:

http://marchespublics.crbn.fr

http://marchespublics.crbn.fr

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus:

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:


I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Construction centre d'hébergement athlètes de haut niveau au lycée Laplace à Caen (14) - phase 1.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Travaux
Exécution
Calvados
FR251


II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
II.1.4) Information sur l’accord-cadre
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Les travaux ont pour objet la construction d'un centre d'hébergement et de ressource pour les SHN (sportif de haut niveau) au lycée Laplace à Caen. Ainsi que la restructuration de locaux existants dans le lycée Dumont d'Urville à Caen pour la réalisation d'une salle de judo et de musculation.
En application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics français, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique pour les lots (1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 14 et 15) de la présente consultation.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Construction d'établissements d'enseignement supérieur
45214300
II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8) Lots
Division en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots

II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale:
Estimation globale de l'opération est de 3 420 000 EUR HT pour la phase 1.
II.2.2) Information sur les options
Options: oui
description de ces options: Des marchés négociés sont susceptibles d'être passés ultérieurement ainsi que des avenants en application, respectivement, des articles 35 (II) et 20 du codes des marchés publics français.

II.2.3) Reconduction
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
1) Description succincte
Terrassement - VRD - espaces verts.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de terrassement , Travaux d'aménagement paysager
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5) Information complémentaire sur les lots
1) Description succincte
Gros-œuvre.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de gros œuvre
45223220
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5) Information complémentaire sur les lots
1) Description succincte
Isolation par l'extérieur - peinture de façade45.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux d'isolation , Travaux de peinture
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5) Information complémentaire sur les lots
1) Description succincte
Étanchéité.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de couverture
45261210
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5) Information complémentaire sur les lots
1) Description succincte
Menuiserie extérieure aluminium.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de menuiserie
45421000
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5) Information complémentaire sur les lots
1) Description succincte
Serrurerie.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Serrurerie
44316500
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5) Information complémentaire sur les lots
1) Description succincte
Cloisons - doublages.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de cloisonnement
45421141
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5) Information complémentaire sur les lots
1) Description succincte
Menuiseries intérieures.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de menuiserie
45421000
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5) Information complémentaire sur les lots
1) Description succincte
Faux-Plafonds.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Mise en place de plafonds suspendus
45421146
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5) Information complémentaire sur les lots
1) Description succincte
Carrelage - faïence - chape.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Carrelages
45431000
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5) Information complémentaire sur les lots
1) Description succincte
Sols souples.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de pose de revêtements de sols souples
45432111
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5) Information complémentaire sur les lots
1) Description succincte
Peinture.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de peinture
45442100
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5) Information complémentaire sur les lots
1) Description succincte
Ascenseur.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux d'installation d'ascenseurs
45313100
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5) Information complémentaire sur les lots
1) Description succincte
Plomberie sanitaire - ventilation - chauffage.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de plomberie , Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5) Information complémentaire sur les lots
1) Description succincte
Électricité courants forts et faibles.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux d'équipement électrique
45310000
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5) Information complémentaire sur les lots
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Le marché sera financé sur fonds propres de la région. Délai de paiement: 30 jours à réception de la facture. Quel que soit le montant du marché, une avance de 20 % pourra être versée, conformément à l'article 87-v du code des marchés publics français.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le mandataire du groupement conjoint est solidaire pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.
III.1.4) Autres conditions particulières
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Dc1 (lettre de candidature) et dc2 (déclaration du candidat) dernière version disponible sur le site du minefi ( http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/form_tele/decl_cand.html ); le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat (extrait kbis et délégation de pouvoir le cas échéant).
III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Déclaration concernant le chiffre d'affaire, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
Déclaration indiquant les moyens humains et matériels du candidat; présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années.

III.2.4) Informations sur les marchés réservés
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés ci-dessous 1. Valeur technique apprecié en fonction des moyens matériels et moyens humains affectés au chantier (nombre; compétence, rôle et niveau de qualification de chaque intervenant): 20 % ;de la qualité des prestations et des produits jugée en fonction des modalités de mise en oeuvre sur le chantier (détails de préparation, d'exécution et de finition du chantier, moyens mis en oeuvre pour assurer la protection de l'ouvrage contre les dégradations, modalités pour assurer la propreté du chantier, …) et des fiches techniques des produits et des matériaux (indication de toutes les caractéristiques techniques, aspect esthétique avec des photos couleur de préférence, qualité environnementale des produits pour le lot peinture): 20 %. Pondération 40 2. Prix. Pondération 60
IV.2.2) Enchère électronique
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
24.4.2015 - 16:00
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
français.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
en jours: 150 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.3) Informations complémentaires
Le marché débutera à la date de sa notification pour se terminer à la réception des travaux. Le délai d'exécution des travaux est fixé à 16 mois à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage des travaux.
Pas d'option au sens du droit français. Unité monétaire: l'euro
le dossier de consultation doit être téléchargé sur le site marchespublics.crbn.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures: par voie postale avec avis de réception, par chronopost (ou similaire), par remise contre récépissé au service marchés publics à l'adresse de la région ou par voie électronique sur le site marchespublics.crbn.fr (détail dans le règlement de consultation).
Des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus auprès de Mme Elise Dubosc - DBR - +33 231069532 / agence Millet Chilou et associés - +33 231744262.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.3.2015.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
14000
Tribunal administratif
Caen
3 rue Arthur Le Duc
+33 231707272

Organe chargé des procédures de médiation

Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Nantes Cedex 1
44042
+33 253467998
immeuble Skyline - 22 mail Pablo Picasso - BP 24209
+33 253467836


VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
14000
Tribunal administratif
Caen
3 rue Arthur Le Duc
+33 231707272
VI.5) Date d’envoi du présent avis:
13.3.2015
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00