Centrale des marchés
Prestations intellectuelles dans le cadre de travaux de remplacement du poste Haute Tension no2/3 Prestations intellectuelles dans le cadre de travaux de remplacement du poste Haute Tension no2/3 missions de Contrôle technique et de Coordination Sécurité Protection Santé dans le cadre de travau...
Centre Hospitalier Universitaire Caen 14033Caen beuve-c@chu-caen.fr 0231064880
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Prestations intellectuelles dans le cadre de travaux de remplacement du poste Haute Tension no2/3

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 693393

Date de clôture estimée : 29/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (13/05/13)
BOAMP (13/05/13)
13-85267
Avis de marché
Département de publication : 14
Annonce No 13-85267
Services- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Centre Hospitalier Universitaire Caen.
 Correspondant : Mme Beuve Corine, M. le directeur général Cellule marchés DPI 14033 Caen Cedex9 14033 Caen Cedex 9tél. : 02-31-06-45-46télécopieur : 02-31-06-48-80courriel : beuve-c@chu-caen.fr adresse internet : http://www.achats-hopitaux.com.

Objet du marché : missions de Contrôle technique et de Coordination Sécurité Protection Santé dans le cadre de travaux de remplacement du poste Haute Tension no2/3.
Lieu d'exécution : site de Côte de Nacre, 14000 Caen.

Caractéristiques principales : 
il s'agit de prestations intellectuelles
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les prestations s'exercent dans le cadre de la réalisation de travaux de remplacement du poste Haute Tension no2/3, envisagés au niveau 00 sous le service des Urgences de l'igh. Ces travaux visent à reconstruire ledit poste avec la fourniture d'un nouvel ensemble de cellules HT, de nouveaux TGBT, de transformateurs secs et liaisions (H.T.) ainsi qu'avec la mise en place d'éléments auxiliaires de fonctionnement.
a noter que certains travaux pourront se réaliser en horaires décalés, de 21h à 6 H.
Date prévisionnelle de début des travaux : septembre 2013,
délais d'exécution du marché de travaux : 12 mois
durée des marchés de prestations intellectuelles afférentes : de leur notification jusqu'à la fin de garantie de parfait achèvement du marché de travaux, pour le lot 1, et jusqu'à la réception de ceux-ci, pour le lot 2
montant estimatif des travaux : 1 100 000 euro(s) (H.T.).
Refus des variantes.
Possibilité de présenter une offre pour un lot plusieurs lots.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement : budget du CHU de Caen
Paiement selon article 86 du CMP et suivants.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pas de forme imposée.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : le candidat doit produire une attestation de formation à la prévention du risque CMR et au port des équipements de protection individuelle de ses préposés dédiés à l'exécution des prestations, incluant les protections respiratoires (conformément à l'arrêté du 23/02/2012) ainsi que la copie de l'attestation d'aptitude médicale afférente. Il doit fournir 2 ou 3 références réalisées dans un contexte similaire indiquant notamment l'objet de ces travaux, le délai d'exécution des travaux pour lesquels la mission est exercée, le montant des travaux, le montant du contrat de mission CT ou CSPS afférente, le temps passé sur site et en étude de projet. Il justifie d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792.2 et 2270 du Code Civil et d'une assurance responsabilité civile profesionnelle.;
     - Autres renseignements demandés : certificats de capacité professionnelle (agrément professionnel), formulaire dc1 "lettre de candidature-habilitation du mandataire par ses co-traitants" et formulaire dc2 "déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement", joints au dossier de consultation des entreprises.;
     - Autres renseignements demandés : critères de sélection des candidatures : application de l'article 52 du code des marchés publics.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur technique : 65 %;
     - coût global forfaitaire : 35 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 30 mai 2013, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : DPI201372.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation peut être demandé :
- par télécopieur à l'attention de Mme UDOL ou Mme Beuve,
- par mail à : udol-a@chu-caen.fr ou beuve-c@chu-caen.fr
- retiré à l'adresse : Chu/Dpi 19 rue de la Masse 14000 CAEN ou via la plate-forme de dématérialisation à l'adresse figurant ci-dessous.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2013.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 avenue Côte de nacre,  14033 Caen,  adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_-gugkAbng3.

Renseignements relatifs aux lots :  
Lot
1.
 - 
Mission de Contrôle technique
 
Lot
2.
 - 
Mission de Coordination Sécurité Protection Santé

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00