Centrale des marchés
lotissement Le Jardin des Loriots mairie de Caden lotissement Le Jardin des Loriots procédure adaptée Date limite de réponse : 25 mars 2022, 12 h 00. Section I : Acheteur public I.1) Nom et adresse : mairie de Caden...
Mairie de Caden 56220Caden
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Lotissement Le Jardin des Loriots

Marché public ou privé
Référence du marché : 6670632

Date de clôture estimée : 25/03/22
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (01/03/22)
7283156601
mairie de Caden
lotissement Le Jardin des Loriots
procédure adaptée
Date limite de réponse : 25 mars 2022, 12 h 00.
Section I : Acheteur public
I.1) Nom et adresse : mairie de Caden, 9, rue de la Mairie, 56220 Caden.
Point de contact : Virginie Dambrine. Tél. (+33) 2 97 67 82 20.
mairie.caden@wanadoo.fr
Adresse internet : https://caden.questembert-communaute.fr/
Adresse profil acheteur : https://marches.megalis.bretagne.bzh/
I.3) Communication :
Les documents du marché sont disponibles gratuitement à l'adresse :https://marches.megalis.bretagne.bzh//index.php?page=Entreprise.Entreprise
DetailsConsultation&id=158640&orgAcronyme=d1v

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique à l'adresse : https://marches.megalis.bretagne.bzh//index.php?
page=Entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&id=158640&orgAcronyme=d1v
Section II : Objet
II.1) Étendue du marché :
II.1.1) Intitulé : lotissement Le Jardin des Loriots.
Numéro de référence : LOTISSEMT_LE_JARDIN_DES_LORIOTS.
II.1.2) Code CPV principal : 45211360.
II.1.3) Type de marché : travaux.
II.1.4) Description succincte : travaux VRD et paysagers pour l'aménagement d'un lotissement communal de 10 lots, Le Jardin des Loriots.
II.1.6) Allotissement :
Ce marché est divisé en lots : oui.
II.2) Description :
II.2.1) Intitulé : Lot 1 : VRD.
II.2.2) Code CPV principal : 45111291.
II.2.3) Lieu principal d'exécution/Code NUTS : FRH04.
II.2.4) Description des prestations : terrassements, voirie, revêtements de sol,
réseau EP.

II.2.5) Critères d'attribution : critères énoncés dans les documents de la consultation.
II.2.6) Valeur estimée hors TVA : non renseigné.
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique : le délai d’exécution des travaux sera proposé par l’entrepreneur dans l’acte d’engagement. À titre indicatif, le démarrage du chantier est prévu pour le
23 mai 2022 (début de semaine 21).

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
l'Union européenne
: non.
II.2) Description :
II.2.1) Intitulé : Lot 2 : aménagements paysagers.
II.2.2) Code CPV principal : 45112700.
II.2.3) Lieu principal d'exécution/Code NUTS : FRH04.
II.2.4) Description des prestations :aménagements paysagers.
II.2.5) Critères d'attribution : critères énoncés dans les documents de la consultation.
II.2.6) Valeur estimée hors TVA : non renseigné.
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique : le délai d’exécution des travaux sera proposé par l’entrepreneur dans l’acte d’engagement. À titre indicatif, le démarrage du chantier est prévu pour le
23 mai 2022 (début de semaine 21).

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
l'Union européenne :
non.
Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions de participation : les conditions de participation, habilitations et capacités requises sont définies dans les documents de
la consultation. Les candidats doivent être conformes aux exigences qui y sont stipulées.
III. 3) Forme juridique du groupement attributaire :
Forme requise en cas de groupement :
Section IV : Procédure
IV.1) Description :
IV.1.1) Type de procédure : procédure adaptée.
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : non.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif :
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 25 mars 2022, 12 h 00.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 3 mois, à compter de la date limite de réception des offres.
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires :
Critères sociaux et environnementaux :
La consultation intègre des critères sociaux : non.
La consultation intègre des critères environnementaux : non.
VI.4) Procédures de recours :
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif,
3, contour de la Motte, 35044 Rennes. http://rennes.tribunal-administratif.fr/
VI.5) Date d'envoi du présent avis : voir section VIII.
Section VIII : Date d'envoi à la publication
Envoi au support Ouest France pour l'offre avis de marché > à 90 000 euros (tarif annonce légale) : en cours d'envoi le 24 février 2022 à 18 h 15 (information mise à jour le 24 février 2022 à 18 h 15).
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous