Centrale des marchés
Mission de maîtrise d'oeuvre pour des travaux d'aménagement de la zone industrielle de saint sauveur en puisaye Organisme : COM COM PORTES DE PUISAYE FORTERRE Intitulé : Mission de maîtrise d'oeuvre pour des travaux d'aménagement de la zone industrielle de saint sauveur en puisaye Pro...
COM COM PORTES DE PUISAYE FORTERRE
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Mission de maîtrise d'oeuvre pour des travaux d'aménagement de la zone industrielle de saint sauveur en puisaye

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 852805

Date de clôture estimée : 15/11/13
Etat : Rectificatif
Publié dans :
SOURCEWEB (16/10/13)

Organisme : COM COM PORTES DE PUISAYE FORTERRE

Intitulé : Mission de maîtrise d'oeuvre pour des travaux d'aménagement de la zone industrielle de saint sauveur en puisaye

Procédure : Proc.Adapt.

Type de marché : Service

Date limite de dépôt des plis : 15/11/2013 à 12 h 00

Description : Nom du Pouvoir Adjudicateur : COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTES DE PUISAYE FORTERRE Lieu de retrait du dossier et de dépôt des offres : Communauté de Communes Portes de Puisaye Forterre Rue de la Gare - Ancienne Gare de St Sauveur 89520 MOUTIERS EN PUISAYE Tél : 03.86.45.66.40 Fax :03.86.45.63.13 cdc.portesdpf@orange.fr Possibilité de télécharger le DCE : www.e-marchespublics.com 1/ Objet du marché : Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement de la zone industrielle de Saint Sauveur en Puisaye. Les travaux se situent à l'adresse suivante : ZI « le Bois aux Boeufs » - Route de Forterre - 89520 St Sauveur en Puisaye 2/Missions : Les Missions de Base loi MOP sont : PRO, ACT, DET, EXE, VISA, AOR + aide à la consultation de l'étude de sol et analyse des offres. 3/Durée d'exécution : 18 mois - la durée du marché commence à courir à partir de la notification du marché et jusqu'à la fin des travaux. 4/Démarrage des travaux : avril 2014 5/La partie de l'enveloppe financière provisoire affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage située entre 500 000 et 520 000 € hors taxes . 6/Critères pondérés de jugement des offres : - Prix des prestations : 40% - Valeur technique : 40% constituée : · Des références des candidats pour des opérations similaires (10%) · Des moyens humains (dont encadrement), techniques et qualifications mis à disposition du projet ; (20%) · De la fourniture d'un planning détaillé (10%) - Délai d'exécutions : 20 % 7/ Justificatifs à produire Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : conditions fixées aux articles 43 à 47 et 56 du Code des marchés publics (DC1, DC2, DC3, DC4 et tout document utile : attestations fiscales....). 8/ Négociation autorisée 9/ Délai de validité des offres : 90 jours 10/ Date limite de réception/remise des offres : vendredi 15 novembre à 12 h 00. 11/ Renseignement d'ordre administratif : Communauté de Communes Portes de Puisaye Forterre Rue de la Gare - Ancienne gare de St Sauveur en Puisaye 89520 Moutiers en Puisaye Tél : 03.86.45.66.40 Fax : 03.86.45.63.13 Courriel : cdc.portesdpf@orange.fr 12/Date d'envoi de la présente publicité : 15 octobre 2013.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00