Centrale des marchés
Numéro de la consultation : 20M07T REAMENAGEMENT DES VOUTES I et J DE LA PLACE DU MONT BLANC EN ESPACE CULTUREL ET FESTIF Numéro de la consultation : 20M07T REAMENAGEMENT DES VOUTES I et J DE LA PLACE DU MONT BLANC EN ESPACE CULTUREL ET FESTIF cp : 74402 correspondant : FOURNIER ERIC, Maire mel : correspondre@a...
COMMUNE DE CHAMONIX MONT BLANC 74402CHAMONIX MONT-BLANC correspondre@aws-france.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Numéro de la consultation : 20M07T REAMENAGEMENT DES VOUTES I et J DE LA PLACE DU MONT BLANC EN ESPACE CULTUREL ET FESTIF

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5473822

Date de clôture estimée : 28/07/20
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (01/07/20)
20-84425
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 74
Annonce No 20-84425
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE CHAMONIX MONT BLANC.
 Correspondant :  fournier eric, Maire, 38 Place de l'eglise B.P. 89 74402 Chamonix Mont Blanc, courriel : correspondre@aws-france.fr adresse internet : https://www.chamonix.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://marches-publics.info/.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : numéro de la consultation : 20m07t reamenagement des voutes i et j de la place du mont blanc en espace culturel et festif.
CPV - Objet principal : 45212000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRK28.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire couvrant 100,0 % du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix actualisables. Avance de 5,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations : Attention, les entreprises devront déposer leurs situations tous les 25 du mois sur la plateforme CHORUS, en dehors de ces dates, les factures ne pourront être traitées par la Maîtrise d'œuvre.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Situation juridique - références requises : déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail;.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels; Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles;
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - lot 19 : valeur technique : note environnementale détaillée décrivant les actions mises en pratique au sein de l'entreprise et prévues sur le chantier : 15 %;
     - lot 19 : valeur technique : méthodologie décrivant l'organisation du chantier, moyens humains et matériels mis à disposition permettant de garantir le respect du délai d'exécution : 30 %;
     - lot 19 : valeur technique : fiches techniques correspondant aux produits mis en œuvre : 15 %;
     - lot 19 : valeur technique : 60 %;
     - lot 19 : prix des prestations : 40 %;
     - lot 11 : valeur technique : note environnementale détaillée décrivant les actions mises en pratique au sein de l'entreprise et prévues sur le chantier : 15 %;
     - lot 11 : valeur technique : méthodologie décrivant l'organisation du chantier, moyens humains et matériels mis à disposition permettant de garantir le respect du délai d'exécution : 30 %;
     - lot 11 : valeur technique : fiches techniques correspondant aux produits mis en œuvre : 15 %;
     - lot 11 : valeur technique : 60 %;
     - lot 11 : prix des prestations : 40 %;
     - lot 06 : valeur technique : note environnementale détaillée décrivant les actions mises en pratique au sein de l'entreprise et prévues sur le chantier : 15 %;
     - lot 06 : valeur technique : méthodologie décrivant l'organisation du chantier, moyens humains et matériels mis à disposition permettant de garantir le respect du délai d'exécution : 30 %;
     - lot 06 : valeur technique : fiches techniques correspondant aux produits mis en œuvre : 15 %;
     - lot 06 : valeur technique : 60 %;
     - lot 06 : prix des prestations : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 28 juillet 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 20M07T/BO.

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches-publics.info/
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. Après attribution, l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. Numéro de la consultation : 20m07t Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-Le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. Une visite sur site est préconisée. Les conditions de visites sont les suivantes : La visite du site est conseillée afin que les entreprises puissent prendre la mesure des exigences d'accès au chantier et des conditions d'exécution des travaux dans le cadre urbain dans lequel se déroule cette opération et de sa proximité avec la Cité Scolaire, la MJC, l'ensa ainsi que la place du Mont-Blanc. La note méthodologique devra faire état de cette prise en compte de la part de l'entreprise. Cette précision se substitue à l'article concernant la visite des lieux dans les généralités de chaque CCTP.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 1.e.r juillet 2020.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun B.P. 1135 38022 Grenoble, tél. : 04-76-42-90-00, courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr, télécopieur : 04-76-42-22-69.

Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun B.P. 1135 38022 Grenoble, tél. : 04-76-42-90-00, courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr, télécopieur : 04-76-42-22-69.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé pré contractuel à tout stade de la procédure de passation et jusqu'à la signature du contrat (article L. 551-1 à 551-12 et R. 551-1 à 551-6 du Code de Justice Administrative).
Référé contractuel après la conclusion du contrat dans un délai de 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution ou dans un délai de6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat en l'absence d'avis d'attribution ou de notification (article L. 551-13 à 551-23 et R. 551-7 à 551-10 du code de justice administrative).
recours en plein contentieux dans un délai de deux mois suivants les mesures de publicité liées à la signature du contrat.
recours pour excès de pouvoir dans le délai de 2 mois en cas de décision d'abandon de la procédure ou à l'encontre des clauses réglementaires du contrat.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 06. -
gros œuvre - cUVELAGE - mACONNERIE
Durée :  164 jours à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 11. -
serrurerie - veture facades - mailles metalliques
Durée :  5 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 98395000.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 19. -
equipement de cuisine
Durée :  2 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 39221000.
Mots descripteurs : Bâtiment
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous