Centrale des marchés
Marché de travaux pour la rénovation du centre social du donziais Organisme : CDC en DONZIAIS Intitulé : Marché de travaux pour la rénovation du centre social du donziais Procédure : Proc.Adapt.
CDC en DONZIAIS
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux pour la rénovation du centre social du donziais

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 676867

Date de clôture estimée : 10/06/13
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (26/04/13)

Organisme : CDC en DONZIAIS

Intitulé : Marché de travaux pour la rénovation du centre social du donziais

Procédure : Proc.Adapt.

Type de marché : Travaux

Date limite de dépôt des plis : 10/06/2013 à 12 h 00

Description : Département de publication : 58 Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CDC en DONZIAIS Correspondant : Caroline richardeau, 18, rue du général leclerc, 58220 Donzy, tél : 0386393949, fax : 0386393824, courriel : cdc-en-donziais@wanadoo.fr , adresse internet : http://www.e-marchespublics.com Objet du marché : Marché de travaux pour la rénovation du centre social du donziais Type de marché de travaux : exécution Lieu d'exécution : 3 rue du bas de la chaume, 58220 Donzy L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : Réhabilitation du rez-de-chaussée du centre social Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots. Des variantes seront-elles prises en compte: non. Prestation divisée en lot : oui • Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots Durée du marché ou délai d'exécution : en 8 mois à compter de la notification du marché Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : francais Unité monétaire utilisée, l'euro. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : • Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. • Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner. • Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés. • Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail. • Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. • Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. • Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années en vertu de la loi. • Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. • Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (déclaration à produire en annexe du formulaire. • Certificats de qualifications professionnelles. • Formulaire DC1 , Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. • Formulaire DC2 , Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. • Formulaire DC3 , Acte d'engagement. • Formulaire DC4 , Déclaration de sous-traitance. • Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail. • Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération : - Prix des prestations (60 %) - Valeur technique (40 %) Type de procédure : Procédure adaptée Date limite de réception des offres : 10/06/2013 12:00 Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : CS2013 Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les offres doivent être transmises sous enveloppe portant la mention : -« marché de travaux pour la rénovation du centre social en donziais, lot(s) n°..., a n'ouvrir qu'en commission » -à l'adresse suivante : Communauté de commune en donziais, 18, rue du général leclerc 58220 donzy -ou remises contre récépissé à la même adresse Date d'envoi du présent avis à la publication : 24/04/2013 Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Nom de l'organisme : Communauté de communes en donziais, Correspondant : , 18 rue du general leclerc, 58220 Donzy, tél : 0386393949, fax : 0386393824, courriel : cdc-en-donziais@wanadoo.fr Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Nom de l'organisme : Eurl eric arsenault, Correspondant : Architecte, 21 rue de la rotonde, 58000 Nevers, tél : 0386613563, fax : 0386364919, courriel : eric.arsenault@orange.fr Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents : Le dossier de consultation des entreprises est disponible en téléchargement sur www.e-marchespublics.com Le dossier de consultation peut être retiré auprès de : plans services, 31 centre commercial intermarché, boulevard camille dagonneau, rn7, 58640 varennes vauzelles. Tel : 03 86 93 94 75 fax : 03 86 93 94 79 plans.services@wanadoo.fr Ou par e-mail : cdc-en-donziais@wanadoo.fr Renseignements relatifs aux lots : - Lot 1: maçonnerie OPTION N°1 Ravalements OPTION N°2 Archives OPTION N°3 Préau OPTION N°4 Dallage en béton désactivé Descriptif dans le règlement de consultation Visite obligatoire sur rendez-vous - Lot 2: charpente bois Descriptif dans le règlement de consultation - Lot 3: couverture Descriptif dans le règlement de consultation - Lot 4: serrurerie OPTION N°1 Grilles d'entrées d'air Descriptif dans le règlement de consultation - Lot 5: menuiserie bois OPTION N°1 Banque d'Accueil Descriptif dans le règlement de consultation - Lot 6: plafonds doublages cloisons Descriptif dans le règlement de consultation visite obligatoire sur rendez-vous - Lot 7: carrelage OPTION N°1 Dépose de carrelage Descriptif dans le règlement de consultation - Lot 8: sols souples OPTION N°1 Ragréage sur plancher bois Descriptif dans le règlement de consultation - Lot 9: peinture OPTION N°1 Ravalement de façade OPTION N°2 Archives OPTION N°3 Protection des bois Descriptif dans le règlement de consultation - Lot 10: électricité Descriptif dans le règlement de consultation - Lot 11: chauffage vmc plomberie sanitaires Descriptif dans le règlement de consultation Visite obligatoire sur rendez-vous

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00