Centrale des marchés
réhabilitation de la salle de convivialité Buais réhabilitation de la salle de convivialité PROCÉDURE ADAPTÉE 1) Nom et adresse officiels du maître d’ouvrage : mairie, 23, route de Le-Teilleul, 50640 Buais. Tél. 02 33 59 41 15
Commune de Buais 50640Buais mairie.buais@wanadoo.fr 0233901589
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Réhabilitation de la salle de convivialité

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1047951

Date de clôture estimée : 06/05/14
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (10/04/14)
7100520501
SOURCEWEB (12/04/14)
Buais
réhabilitation de la salle de convivialité
PROCÉDURE ADAPTÉE
1) Nom et adresse officiels du maître d’ouvrage : mairie, 23, route de Le-Teilleul, 50640 Buais. Tél. 02 33 59 41 15. Fax 02.33.90.15.89.
Mail : mairie.buais@wanadoo.fr
Ouvert au public : lundi et jeudi : 9 h -12 h 30 ; mardi et vendredi : 9 h-12 h 30 et 13 h 30 -16 h.
Représentant du pouvoir adjudicateur : M. le Maire de la commune de Buais.
2) Procédure de passation : procédure adaptée (article 28 du CMP).
3) Objet du marché : réhabilitation de la salle de convivialité.
4) Marchés de travaux divisés en 10 lots :
Lot 01 : démolition partielle et désamiantage de la salle principale : déjà réalisé.
Lot 02 : terrassement, gros oeuvre.
Lot 03 : charpentes bois.
Lot 0 4 : étanchéité.
Lot 05 : menuiseries extérieures, aluminium, serrurerie.
Lot 06 : menuiseries intérieures bois.
Lot 07 : plâtrerie sèche, plafond.
Lot 08 : électricité, courants faibles.
Lot 09 : chauffage, traitement d’air, plomberie.
Lot 10 : peinture.
Lot 11 : carrelage.
5) Personne responsable du marché : M. Éric Courteille, le maire.
6) Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat : informations indiquées dans le règlement de consultation.
7) Lieu d’exécution : 1, route de Savigny, 50640 Buais.
8) Caractéristiques principales : phase réalisation.
9) Délai d’exécution des travaux : 6 mois y compris congés payés.
10) Modalité de financement : délai global de paiement : 30 jours.
11) Critère(s) de sélection des offres : offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères suivants : prix des prestations : 70 % ; délai d’exécution 20 % ; mémoire technique 10 %.
12) Variantes : les variantes ne sont pas autorisées.
13) Délai de validité des offres : 120 jours.
14) Adresse où peuvent être demandés les dossiers de consultation : Granville Repro, 162, avenue de la Libération, 50400 Granville. Tél. 02 33 49 74 87. Fax 02.33.49.75.00. Mail : granville-repro@orange.fr
DCE à charge de l’entreprise téléchargeable sur le site :
www.granville-repro.com
15) Adresse où peuvent être demandés les renseignements d’ordre administratif et technique (au plus tard 8 jours avant la remise des offres) :
Renseignements administratifs : mairie de Buais (coordonnées citées ci-dessus).
Renseignements techniques : Daniel Rostagno, architecte DPLG, 362, avenue des Vendéens, 50400 Granville. Tél. 09 62 09 07 94. Fax 02.33.51.10.57. Mail : archi.hornero@wanadoo.fr
SARL Plazanet, économiste de la construction, 12, place du Parvis-Notre-Dame, 50200 Coutances. Tél. 02 33 47 93 03. Fax 02.33.47.94.62.
16) Date limite de réception des offres : 6 mai 2014 à 12 h.
Réponse électronique : www.granville-repro.com
17) Date d’envoi à la publication ou d’affichage : 8 avril 2014.
A.A.P.C pour affichage en mairie et/ou parution dans un journal habilité à passer les annonces légales.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous