Centrale des marchés
91 travaux d'aménagements qualitatifs et paysagers du site de la peupleraie à Brunoy 91 travaux d'aménagements qualitatifs et paysagers du site de la peupleraie à Brunoy travaux d'aménagements qualitatifs et paysagers du site de la Peupleraie à Brunoy. code_postal : 91800 lieu ...
Ville de Brunoy 91805Brunoy commandepublique@mairie-brunoy.fr 0160463089
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

91 travaux d'aménagements qualitatifs et paysagers du site de la peupleraie à Brunoy

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 551213

Date de clôture estimée : 13/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (09/04/13)
13-59475

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Brunoy.
Correspondant : M. le maire, place de la mairie B.P. 83 91805 Brunoy Cedex tél. : 01-69-39-89-35 télécopieur : 01-60-46-30-89 courriel : commandepublique@mairie-brunoy.fr adresse internet : http://www.ville-brunoy.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.marches-idf-centre.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux d'aménagements qualitatifs et paysagers du site de la Peupleraie à Brunoy.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45112710.

Lieu d'exécution : le long de l'yerres, à l'angle de la rue du Pont Perronet et de l'avenue Pierre prost, 91800 Brunoy.

Code NUTS : FR104.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Le projet comprend les prestations suivantes :
- l'installation et la signalisation de chantier ;
- la réalisation des revêtements minéraux ;
- la mise à niveau des ouvrages de surface ;
- les travaux de terrassement ;
- la réalisation de 3 escaliers béton ;
- la réalisation d'un bassin d'agrément ;
- les travaux de préparation des substrats terreux et amendements ;
- les plantations ;
- l'engazonnement ;
- les travaux d'entretien (2 ans)
Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : 3 ans à compter de la notification du marché initial (pour l'application de l'art.35-ii-6° du code des marchés publics).
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 24 juin 2013 et jusqu'au 31 décembre 2013.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 24 juin 2013.

Cautionnement et garanties exigés : garantie à première demande exigée pour le versement de l'avance ; retenue de garantie de 5 % ; période de garantie de parfait achèvement de deux ans après réception des travaux de création (phase 1).

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement réalisé par mandat administratif, dans un délai global de 30 jours maximum à compter de la date de réception du décompte en mairie. Prestations financées par les ressources propres de la collectivité.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché peut faire l'objet d'une réponse en entreprise individuelle ou en entreprises groupées conjointes ou solidaires, avec un mandataire du groupement.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : les candidats dont le dossier n'est pas conforme, ou qui n'ont pas la qualité pour présenter une offre seront éliminés.



Situation juridique - références requises : voir bloc 11 Justifications.



Capacité économique et financière - références requises : voir bloc 11 Justifications.

Capacités économique et financière. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : il n'est pas exigé de niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières, au regard de l'objet du marché.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : voir bloc 11 Justifications.

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : il n'est pas exigé de niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières, au regard de l'objet du marché.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : formulaire Dc1 relatif à la déclaration de candidature OU l'ensemble des documents suivants :
1. Une lettre de candidature
2. Les déclarations sur l'honneur prévues à l'article 44 alinéa 2 du code des marchés publics justifiant que le candidat candidat n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir, conformément à l'art. 43 du code, aux articles 8 et 38 de l'ordonnance n°2005-649 du 06/06/2005 et à l'article 29 de la loi n°2005-102 du 11/02/2005 (voir détail dans le règlement de la consultation).
3. Le cas échéant, la désignation du mandataire du groupement ainsi que son habilitation. ;
- : formulaire Dc2 (rubrique c, d, e et g) relatif aux capacités du candidat OU les renseignements suivants :
1. Le chiffre d'affaires global du candidat ET son chiffre d'affaires relatif aux travaux objet de la présente consultation, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,
2. Le cas échéant, les capacités des opérateurs économiques sur lesquels le candidat individuel ou le membre du groupement s'appuie pour présenter sa candidature.
3. Si l'entreprise est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet. ;
- : en annexe au Dc2 : Renseignements relatifs aux capacités du candidat à répondre au marché à savoir :
- Ses moyens techniques
- Ses effectifs
- Ses principales références datant de moins de 5 ans relatives à des travaux similaires (nature, montants, dates et maîtres d'ouvrage), et / ou qualifications professionnelles. ;
- : pièces non obligatoires mais utiles pour l'attribution du marché :
- attestations d'assurances en cours de validité
- relevé d'identité Bancaire ou Postal.
pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques, en produisant les documents exigés ci-dessus, et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché, en produisant un engagement écrit des opérateurs économiques concernés.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique de l'offre appréciée au regard de la note méthodologique remise par l'entreprise dans son offre (voir règlement de consultation pour détail) : 60 % ;
- prix des prestations apprécié au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire et de l'acte d'engagement : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 13 mai 2013, à 17 h 30.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2013PA016D.

Renseignements complémentaires : avis également publié sur le site de la ville : www.ville-brunoy.fr. Le dossier de consultation peut être retiré, gratuitement, en mairie ou faire l'objet d'une demande par télécopie au 01.60.46.30.89 ou par mail (commandepublique@mairie-brunoy.fr). Egalement téléchargeable sur le site https://www.marches-idf-centre.fr (" espace entreprises ", " accédez à la salle des marchés ", organisme : Brunoy, référence publique : 2013pa016d). Pour télécharger le dossier de consultation, il est fortement recommandé à l'entreprise de s'identifier (nom de la personne physique et adresse électronique permettant à la Commune d'établir de façon certaine une correspondance électronique avec le candidat concerné).
L'ouverture des offres n'est pas publique.
Le Pouvoir adjudicateur négociera, par écrit avec les 3 candidats mieux-disants après première analyse.
Les travaux seront réalisés en 2 phases :
- phase 1 travaux de création :
o Nettoyage, enlèvement des terres et matériaux excédentaires : fin juin 2013.
O Nivellement, travaux de préparation des sols, réalisation du bassin et des allées : juillet à octobre 2013.
O Engazonnement et plantations : septembre 2013 à décembre 2013.
- phase 2 travaux de confortation : janvier 2014 à décembre 2015.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : .
Aucune offre admise par télécopie, télex ou support physique électronique (Cd-Rom).
Les candidatures et offres peuvent être :
- soit déposées contre récépissé auprès de la cellule commande publique en mairie (du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h30, sauf mercredi après-midi) ;
- soit transmises par la poste sous pli recommandé avec AR postal en mairie de Brunoy (cellule commande publique Place de la mairie B.P. 83 91805 BRUNOY Cedex) ;
- soit transmises par voie électronique via la plateforme https://www.marches-idf-centre.fr.
Voir règlement de consultation pour modalités de transmission des candidatures et offres par voie électronique.
Dossiers sur support papier à adresser sous enveloppe cachetée sans signe extérieur de reconnaissance de l'entreprise avec les mentions : " Procédure adaptée-travaux d'aménagement de la Peupleraie-Ne pas ouvrir ".
Dossiers sur support électronique à transmettre par la plateforme https://www.marches-idf-centre.fr, après chiffrement des plis (voir Rc).
L'enveloppe (ou le fichier électronique) renfermera les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat, ainsi que les pièces du marché, un certificat de visite, une note méthodologique et un calendrier prévisionnel d'exécution (voir Rc)

Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 avril 2013.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Services techniques municipaux (VISITE DES SITES).
Correspondant : M. Vuillot ou Mme Guillemot, place de la mairie B.P. 83, 91805 Brunoy Cedex, tél. : 01-69-39-89-87, télécopieur : 01-60-46-30-89.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Cellule commande publique.
Correspondant : Mme Clavier, place de la mairie B.P. 83, 91805 Brunoy Cedex, tél. : 01-69-39-89-35, télécopieur : 01-60-46-30-89, courriel : commandepublique@mairie-brunoy.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint-Cloud 78011 Versailles Cedex tél. : 01-39-20-54-00 courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr télécopieur : 01-39-20-54-87 adresse internet : http://www.versailles.tribunal-administratif.fr.

Organe chargé des procédures de médiation : Défenseur des droits (saisine à effectuer via un formulaire internet ou par courrier) 7 rue Saint-Florentin 75008 Paris adresse internet : http://www.defenseurdesdroits.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint-Cloud 78011 Versailles Cedex tél. : 01-39-20-54-00 courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr télécopieur : 01-39-20-54-87 adresse internet : http://www.versailles.tribunal-administratif.fr.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00