Centrale des marchés
2015PAM14 Réhabilitation immobilière du siège social de l'Urssaf AquitaineLot no 01 Gros Oeuvre-Démolitions/Charpente métallique Lot no 03 Serrurerie Lot no 05 Menuiseries BoisLot no 07 Revêtements Sols Murs...
URSSAF AQUITAINE 33520Bruges stephane.jenamy@urssaf.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

2015PAM14

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1749393

Date de clôture estimée : 10/12/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (02/11/15)
15-166435

Département(s) de publication : 33
Annonce No 15-166435
 I. II. III. IV. VI.

Avis de marché

Travaux


Directive 2004/18/CE.

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
URSSAF AQUITAINE, 3 rue Théodore Blanc, Contact : fonction BLOC, à l'attention de M. Jenamy Stéphane, F-33520 Bruges. Tél. (+33) 6 43 32 57 72. E-mail : stephane.jenamy@urssaf.fr.
Code d'identification national : 788 778 777 00011.
Adresse(s) internet :
Adresse du profil d'acheteur (URL) : https://acoss.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Urssaf Aquitaine, 3 rue Théodore Blanc, Contact : pôle Patrimoine Logistique, à l'attention de M. Illan Etienne, F-33520 Bruges. Tél. (+33) 7 85 45 46 40. E-mail : etienne.illan@urssaf.fr.
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaire (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
Urssaf Aquitaine, 3 rue Théodore Blanc, Contact : fonction BLOC, à l'attention de M. Jenamy Stéphane, F-33520 Bruges. Tél. (+33) 6 43 32 57 72. E-mail : stephane.jenamy@urssaf.fr.
Code d'identification national : 788 778 777 00011. Adresse internet : https://acoss.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_A_sHW7KgT-.
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Urssaf Aquitaine, tsa 20 003, Contact : pôle Achats et Marchés, à l'attention de M. Jenamy Stéphane, F-33902 Bordeaux Cedex 9. Tél. (+33) 6 43 32 57 72. E-mail : stephane.jenamy@urssaf.fr.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur :
Autre.
I.3) Activité principale :
Protection sociale.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.

Section II : Objet du marché

II.1) Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
  2015pam14.
II.1.2)Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation :
  Travaux.
  Exécution.
  Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : 3 rue Théodore Blanc, 33520 Bruges.
  Code NUTS |FR612|.
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :
  L'avis concerne un marché public
II.1.4)Information sur l'accord-cadre :
  
  
  
  
  
II.1.5)Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
  réhabilitation immobilière du siège social de l'urssaf Aquitaine
Lot no 01 Gros Oeuvre-Démolitions/Charpente métallique
Lot no 03 Serrurerie
Lot no 05 Menuiseries Bois
Lot no 07 Revêtements Sols Murs.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
  45113000.
II.1.7)Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
  Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Non
II.1.8)Lots :
  Division en lots : Oui.
  Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots.
II.1.9)Variantes :
  Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale :
  
  Valeur estimée hors TVA : 492 000 euros.
II.2.2)Informations sur les options :
  Options : non.
  
  
II.2.3)Reconduction :
  Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
  
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution :
  Durée en mois : 24 (à compter de la date d'attribution du marché).

Information sur les lots

LOT no 1 intitulé : Lot no 1 : Gros oeuvre-Démolitions /Charpente métallique
 1)Description succincte
  Installation de chantierDépose et démolition d'ouvrage béton.Réservations et percements dans les maçonneries Adaptation des réservations existantes pour passage des nouveaux réseaux.Création de réservations pour passage des nouveaux réseaux de ventilation et de fluides.Supportages en structure métallique pour la mise en place des équipements de ventilation et climatisation en toiture terrasse.Reprise de fissures en façades.
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45223220.
 3)Quantité ou étendue
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
LOT no 2 intitulé : Lot no 3 : Serrurerie
 1)Description succincte
  Garde corps (Terrasse RDC, Toiture terrasse), portes métalliques, revêtement mural inox.
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  44316500.
 3)Quantité ou étendue
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
LOT no 3 intitulé : Lot no 5 : Menuiseries bois
 1)Description succincte
  Dépose, protection chantier, portes de distribution, plinthes, plans vasques, miroirs, planchers techniques
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45421000.
 3)Quantité ou étendue
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
LOT no 4 intitulé : Lot no 7 : Revêtements Sols Murs
 1)Description succincte
  Carrelages, plinthes, faïences, sols souples en dalles pour bureaux, planchers techniques, locaux informatiques
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45430000.
 3)Quantité ou étendue
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés :
  Une retenue de garantie de 5 % sera prélevée par fractions sur chaque versement autre qu'une avance, sur le montant initial modifié le cas échéant, du montant des avenants (article 101 du Code des Marchés Publics).
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
  l'opération est financée par les fonds propres de l'organisme.
paiement des acomptes à 30 jours de la réception du projet de décompte par le Maître d'oeuvre.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
  Le marché sera conclu soit avec un prestataire unique, soit avec des prestataires groupés solidaires.
III.1.4)Autres conditions particulières :
  L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : non.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :
  Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : le candidat devra fournir:
une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP, dûment datée et signée.
si le candidat est admis au redressement judiciaire (au sens de l'article L 620-1 du Code de commerce), celui-ci doit produire une copie du jugement prouvant qu'il a été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché ou de l'accord-cadre.
le justificatif prouvant l'habilitation de la personne physique à engager le candidat (document attestant la qualité de gérant de l'entreprise ou délégation de pouvoir de l'un des dirigeants) (sources : Kbis, statut, extrait du Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales).
Lettre de candidature (Dc1 complété ou papier libre), obligatoire pour les groupements d'opérateurs économiques, dûment datée et signée.
III.2.2)Capacité économique et financière :
  Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
III.2.3)Capacité technique :
  Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants
- indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché ;
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- certificats de qualifications professionnelles ou preuve de la capacité du candidat par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
  Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : les niveaux minimaux de capacités fixés par le pouvoir adjudicateur sont les suivants :
Attestations " Qualibat " - " qualifelec " ou équivalent concernant le lot d'état auquel le candidat postule :
Lot 01gros Oeuvre-Démolitions/Charpente métallique 2112 / 1112 / 1142
lot 03 Serrurerie 4413
lot 05 Menuiseries Bois 4322
lot 07revêtements Sols Murs 6111/6223
- certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques (Certification ISO 9001).
III.2.4)Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession :
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service

Section IV : Procédure

IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1)Type de procédure :
  Ouverte.
IV.1.2)Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3)Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
  Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : oui.
IV.2) CRITÈRES D'ATTRIBUTION
IV.2.1)Critères d'attribution :
  Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.
IV.2.2) Enchère électronique :
  Une enchère électronique sera effectuée : non.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
  2015PAM14.
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
  Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non.
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
  10 décembre 2015 - 12:00.
IV.3.5)Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
  Langue(s) officielle(s) de l'UE : français.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
  Durée en jours : 150 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.3.8)Modalités d'ouverture des offres :
  Date : 11 décembre 2015 - 10:00.
  Lieu : siège social de l'organisme- site de Bordeaux.
  Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : non.

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.1) RENOUVELLEMENT :
  Il s'agit d'un marché renouvelable : non.
VI.2) INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE :
  Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
VI.3)  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
  Une visite du site sera obligatoire pour la candidature (dates possibles : après-midi des 10, 12, 17 et 19 novembre 2015 de 14 heures 30 à 16 heures).
prestation supplémentaire éventuelle (Pse)
Lot revêtements Sols Murs no 7 : Remplacement du sol carrelé des circulations palières (carrelage, plinthes, barres de seuil)
les lots suivants font l'objet d'un Appel d'offres Ouvert référencé 2015/pam20 :
Lot 02 Etanchéité
Lot 04 Menuiserie extérieure aluminium
Lot 06 Plâtrerie / Isolations
Lot 08 Faux Plafonds
Lot 09 Peinture / Signalétique / Nettoyage
Lot 10 Electricité cfo cfa
Lot 11 CVC Plomberie.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 30 octobre 2015.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours :
  Tribunal de Grande Instance, 30 rue des frères Bonie CS 11 403, F-33077 Bordeaux Cedex. Tél. (+33) 05 47 33 91 88. Adresse internet : http://www.justice.gouv.fr.
VI.4.2)Introduction des recours :
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours :
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS :
  30 octobre 2015.
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
URSSAF AQUITAINE, 3 rue Théodore Blanc, Contact : fonction BLOC, à l'attention de M. Jenamy Stéphane, F-33520 Bruges. Tél. (+33) 6 43 32 57 72. E-mail : stephane.jenamy@urssaf.fr.
Code d'identification national : 788 778 777 00011.
Adresse(s) internet :
Adresse du profil d'acheteur (URL) : https://acoss.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Urssaf Aquitaine, 3 rue Théodore Blanc, Contact : pôle Patrimoine Logistique, à l'attention de M. Illan Etienne, F-33520 Bruges. Tél. (+33) 7 85 45 46 40. E-mail : etienne.illan@urssaf.fr.
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaire (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
Urssaf Aquitaine, 3 rue Théodore Blanc, Contact : fonction BLOC, à l'attention de M. Jenamy Stéphane, F-33520 Bruges. Tél. (+33) 6 43 32 57 72. E-mail : stephane.jenamy@urssaf.fr.
Code d'identification national : 788 778 777 00011. Adresse internet : https://acoss.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_A_sHW7KgT-.
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Urssaf Aquitaine, tsa 20 003, Contact : pôle Achats et Marchés, à l'attention de M. Jenamy Stéphane, F-33902 Bordeaux Cedex 9. Tél. (+33) 6 43 32 57 72. E-mail : stephane.jenamy@urssaf.fr.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur :
Autre.
I.3) Activité principale :
Protection sociale.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.
II.1) Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
  2015pam14.
II.1.2)Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation :
  Travaux.
  Exécution.
  Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : 3 rue Théodore Blanc, 33520 Bruges.
  Code NUTS |FR612|.
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :
  L'avis concerne un marché public
II.1.4)Information sur l'accord-cadre :
  
  
  
  
  
II.1.5)Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
  réhabilitation immobilière du siège social de l'urssaf Aquitaine
Lot no 01 Gros Oeuvre-Démolitions/Charpente métallique
Lot no 03 Serrurerie
Lot no 05 Menuiseries Bois
Lot no 07 Revêtements Sols Murs.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
  45113000.
II.1.7)Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
  Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Non
II.1.8)Lots :
  Division en lots : Oui.
  Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots.
II.1.9)Variantes :
  Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale :
  
  Valeur estimée hors TVA : 492 000 euros.
II.2.2)Informations sur les options :
  Options : non.
  
  
II.2.3)Reconduction :
  Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
  
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution :
  Durée en mois : 24 (à compter de la date d'attribution du marché).
LOT no 1 intitulé : Lot no 1 : Gros oeuvre-Démolitions /Charpente métallique
 1)Description succincte
  Installation de chantierDépose et démolition d'ouvrage béton.Réservations et percements dans les maçonneries Adaptation des réservations existantes pour passage des nouveaux réseaux.Création de réservations pour passage des nouveaux réseaux de ventilation et de fluides.Supportages en structure métallique pour la mise en place des équipements de ventilation et climatisation en toiture terrasse.Reprise de fissures en façades.
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45223220.
 3)Quantité ou étendue
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
LOT no 2 intitulé : Lot no 3 : Serrurerie
 1)Description succincte
  Garde corps (Terrasse RDC, Toiture terrasse), portes métalliques, revêtement mural inox.
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  44316500.
 3)Quantité ou étendue
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
LOT no 3 intitulé : Lot no 5 : Menuiseries bois
 1)Description succincte
  Dépose, protection chantier, portes de distribution, plinthes, plans vasques, miroirs, planchers techniques
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45421000.
 3)Quantité ou étendue
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
LOT no 4 intitulé : Lot no 7 : Revêtements Sols Murs
 1)Description succincte
  Carrelages, plinthes, faïences, sols souples en dalles pour bureaux, planchers techniques, locaux informatiques
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45430000.
 3)Quantité ou étendue
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
 5)Information compémentaires sur les lots
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés :
  Une retenue de garantie de 5 % sera prélevée par fractions sur chaque versement autre qu'une avance, sur le montant initial modifié le cas échéant, du montant des avenants (article 101 du Code des Marchés Publics).
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
  l'opération est financée par les fonds propres de l'organisme.
paiement des acomptes à 30 jours de la réception du projet de décompte par le Maître d'oeuvre.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
  Le marché sera conclu soit avec un prestataire unique, soit avec des prestataires groupés solidaires.
III.1.4)Autres conditions particulières :
  L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : non.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :
  Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : le candidat devra fournir:
une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP, dûment datée et signée.
si le candidat est admis au redressement judiciaire (au sens de l'article L 620-1 du Code de commerce), celui-ci doit produire une copie du jugement prouvant qu'il a été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché ou de l'accord-cadre.
le justificatif prouvant l'habilitation de la personne physique à engager le candidat (document attestant la qualité de gérant de l'entreprise ou délégation de pouvoir de l'un des dirigeants) (sources : Kbis, statut, extrait du Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales).
Lettre de candidature (Dc1 complété ou papier libre), obligatoire pour les groupements d'opérateurs économiques, dûment datée et signée.
III.2.2)Capacité économique et financière :
  Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
III.2.3)Capacité technique :
  Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants
- indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché ;
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- certificats de qualifications professionnelles ou preuve de la capacité du candidat par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
  Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : les niveaux minimaux de capacités fixés par le pouvoir adjudicateur sont les suivants :
Attestations " Qualibat " - " qualifelec " ou équivalent concernant le lot d'état auquel le candidat postule :
Lot 01gros Oeuvre-Démolitions/Charpente métallique 2112 / 1112 / 1142
lot 03 Serrurerie 4413
lot 05 Menuiseries Bois 4322
lot 07revêtements Sols Murs 6111/6223
- certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques (Certification ISO 9001).
III.2.4)Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession :
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1)Type de procédure :
  Ouverte.
IV.1.2)Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3)Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
  Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : oui.
IV.2) CRITÈRES D'ATTRIBUTION
IV.2.1)Critères d'attribution :
  Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.
IV.2.2) Enchère électronique :
  Une enchère électronique sera effectuée : non.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
  2015PAM14.
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
  Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non.
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
  10 décembre 2015 - 12:00.
IV.3.5)Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
  Langue(s) officielle(s) de l'UE : français.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
  Durée en jours : 150 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.3.8)Modalités d'ouverture des offres :
  Date : 11 décembre 2015 - 10:00.
  Lieu : siège social de l'organisme- site de Bordeaux.
  Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : non.
VI.1) RENOUVELLEMENT :
  Il s'agit d'un marché renouvelable : non.
VI.2) INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE :
  Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
VI.3)  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
  Une visite du site sera obligatoire pour la candidature (dates possibles : après-midi des 10, 12, 17 et 19 novembre 2015 de 14 heures 30 à 16 heures).
prestation supplémentaire éventuelle (Pse)
Lot revêtements Sols Murs no 7 : Remplacement du sol carrelé des circulations palières (carrelage, plinthes, barres de seuil)
les lots suivants font l'objet d'un Appel d'offres Ouvert référencé 2015/pam20 :
Lot 02 Etanchéité
Lot 04 Menuiserie extérieure aluminium
Lot 06 Plâtrerie / Isolations
Lot 08 Faux Plafonds
Lot 09 Peinture / Signalétique / Nettoyage
Lot 10 Electricité cfo cfa
Lot 11 CVC Plomberie.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 30 octobre 2015.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours :
  Tribunal de Grande Instance, 30 rue des frères Bonie CS 11 403, F-33077 Bordeaux Cedex. Tél. (+33) 05 47 33 91 88. Adresse internet : http://www.justice.gouv.fr.
VI.4.2)Introduction des recours :
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours :
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS :
  30 octobre 2015.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00