Centrale des marchés
62 Aménagements du dossier anru du quartier du stade parc, travaux de génie civil, à Bruay-La-Buissière 62 Aménagements du dossier anru du quartier du stade parc, travaux de génie civil, à Bruay-La-Buissière aménagements du dossier anru du quartier du stade parc Travaux de génie civil. code_postal ...
Ville de Bruay-la-Buissière 62701Bruay-la-Buissière marches.publics@bruaylabuissiere.fr 0321622120
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

62 Aménagements du dossier anru du quartier du stade parc, travaux de génie civil, à Bruay-La-Buissière

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1242985

Date de clôture estimée : 22/10/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (02/10/14)
14-147323
SOURCEWEB (30/09/14)

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Bruay-la-Buissière.
Correspondant : M. le maire, place henri cadot - B.P. 23 62701 Bruay-la-Buissière Cedex tél. : 03-21-64-56-22 télécopieur : 03-21-62-21-20 courriel : marches.publics@bruaylabuissiere.fr.

Objet du marché : aménagements du dossier anru du quartier du stade parc Travaux de génie civil.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45200000.

Lieu d'exécution : bruay-La-Buissière, 62700.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
les travaux ont fait l'objet d'une exécution partielle.
La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution du marché.
Les candidats assisteront à la visite du site en présence d'un représentant du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre.
Des visites sont programmées aux dates ci-dessous :
Le 08 octobre à 14 heures
Le 15 octobre à 14 heures
Rdv fixé rue augustin caron devant la piscine salengro
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2015.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement direct sur le budget de la collectivité et paiement non différé par virements sur présentation de décomptes conformément au code des marchés publics dans le délai de paiement qu'il prévoit.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

Autres renseignements demandés :
- : références qualifications ou tout autre justificatif permettant de prouver les compétences du candidat.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 60 % ;
- valeur technique : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 22 octobre 2014, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : la valeur technique de l'offre est jugée sur 40 % avec la répartition suivante :
Descriptif des moyens humains et matériels affectés à l'opération : 10 %
Descriptif des produits et matériaux mis en oeuvre sur le chantier : 10 %
Mesures prises pour l'organisation du chantier, la réduction des nuisances et la protection de l'environnement : 20 %.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Obtention des dossiers auprès du service marchés publics 93, rue du commandant lherminier 1er étage 62700 bruay-la-buissière - tél : 03.21.64.56.22.
Aux horaires suivants : du lundi au vendredi 8h-12h, 14h-17h.
Ou par courriel à : marches.publics@bruaylabuissiere.fr.
Dossier de consultation téléchargeable gratuitement sur http://www.e-marchespublics.com.

Date limite d'obtention : 22 octobre 2014, à 12 heures.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : soit transmise par pli recommandé avec avis de réception postal à l'adresse suivante : service marchés publics
Hôtel de ville
Place henri cadot
B.P. 23
62701 bruay-la-buissière Cedex
-soit remise contre récépissé à l'adresse suivante : service juridique 93, rue du commandant lherminier 1er étage 62700 bruay-la-buissière aux horaires suivants : du lundi au vendredi 8h-12h, 14h-17h.
Soit remise des offres par voie électronique sur http://www.e-marchespublics.com.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 septembre 2014.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Projex ingénierie.
Correspondant : M. Pacaux, place salvador allende, 59658 Villeneuve-d'Ascq Cedex, tél. : 03-20-47-03-01, télécopieur : 03-20-47-02-95.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Service marchés publics.
Correspondant : M. Bonnaire, 93, rue du commandant lherminier, 62700 Bruay-la-Buissière, tél. : 03-21-64-56-22, télécopieur : 03-21-62-21-20.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 143, rue jacquemars giélée- B.P. 2039 59014 Lille tél. : 03-20-63-13-00 télécopieur : 03-20-30-68-40.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : conformément aux dispositions des articles l 551.1 et suivants et r 551.1 et suivants du code de justice administrative avant la conclusion du contrat (référé précontractuel) conformément aux dispositions de l'article r421.1 du code de justice administrative dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00