Centrale des marchés
05 RD 136 - pr0+500 - reconstruction du pont de l'avenue de la gare à Briançon 05 RD 136 - pr0+500 - reconstruction du pont de l'avenue de la gare à Briançon route Départementale 136 - pr0+500 - reconstruction du pont de l'avenue de la gare. lieu : commune de Briançon, 0510...
05008Gap marchespublics@cg05.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

05 RD 136 - pr0+500 - reconstruction du pont de l'avenue de la gare à Briançon

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 997492

Date de clôture estimée : 31/03/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (05/03/14)
14-34945

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : conseil général des Hautes-Alpes.
Correspondant : le président, hôtel du Département, Place Saint-Arnoux, CS 66005 05008 Gap tél. : 04-92-40-38-00 télécopieur : 04-92-40-38-01 courriel : marchespublics@cg05.fr adresse internet : http://www.marches-publics.info/acheteur/cg05/.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.marches-publics.info/acheteur/cg05/.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : route Départementale 136 - pr0+500 - reconstruction du pont de l'avenue de la gare.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45221111.

Lieu d'exécution : commune de Briançon, 05100 Briancon.

Code NUTS : øFR822ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
démolition du pont existant, tablier à poutre latérales métalliques, longueur 20 m largeur 8 m
construction d'une plateforme provisoire d'assemblage
construction de fondation type micropieux 418 m.
Construction de chevêtres d'appuis en béton armé : 34 m3
tablier métallique de type "platelage à dalle orthotrope" : 102 t
chaussée sur ouvrage et raccordements : 400 m2.
Les travaux faisant l'objet du présent marché concernent la construction de l'ouvrage visant à remplacer le pont de la Gare à Briançon.
Cet ouvrage est situé dans le centre ville de Briançon dans le département des Hautes Alpes (05). Il est destiné à permettre le franchissement de la rivière La Durance par la route départementale n°136. L'ouvrage sera du type " dalle orthotrope " et d'une longueur biaise de 23.00 m entre axes
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation
(solution de base).
Mais ils peuvent également présenter, conformément à l'article 50 du Code des marchés
publics, une offre comportant des variantes.
Les variantes proposées ne peuvent pas porter sur les caractéristiques géométriques et fonctionnelles de l'ouvrage, notamment :
- modifier l'implantation de l'ouvrage,
- modifier le profil en long,
- modifier les largeurs de chaussée et de trottoirs,
- réduire le tirant d'air et/ou la section hydraulique,
- modifier les emprises en phase chantier et/ou augmenter les restrictions de circulation.
- restreindre ou modifier le passage des réseaux.
Les propositions variantes doivent systématiquement être accompagnées d'une note de prédimensionnement, d'un détail quantitatif et estimatif et de l'avant métré sommaire correspondant, ainsi que d'un calendrier prévisionnel d'exécution faisant apparaître les délais particuliers propres aux coupures de circulation.
A titre indicatif le début des travaux est programmé au 18 août 2014.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : en cas d'avance : Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une caution personnelle et solidaire ou d'une garantie à première demande à concurrence de 100,00 % du
montant de l'avance.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : mandat administratif, paiement sous 30 jours à réception des pièces nécessaires au mandatement, financement sur fonds propre et subventions(contrat Solidarité Région).

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : si l'attributaire du marché est un groupement, il pourra se voir contraint de se conformer à la forme souhaitée par le pourvoir adjudicateur, à savoir le groupement solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : lettre de candidature Dc1 (anciennement DC 4) et Déclaration du Candidat Dc2 (anciennement DC 5) disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat ;
- : noti2 (DC 7) ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-notification).
les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier :
- qualification FNTP 113 (ouvrages courants de béton armé ou mixtes acier-béton) ou
équivalent.
- Qualification FNTP 122 (ouvrages métalliques de technicité courante) ou équivalent.
- Qualification FNTP 2422 (Micropieux autres que type Iv) ou équivalent.
Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères
pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 60 % ;
- valeur technique : 30 % ;
- délai de réalisation des travaux sous coupure totale de circulation : 10 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 31 mars 2014, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info/acheteur/cg05/
Procédure : Procédure adaptée, selon les dispositions de l'article 28-i du Code des marchés publics
délai d'exécution : Le délai d'exécution des travaux est fixé à trois mois. Le délai distinct n°1 concernant les travaux réalisées sous coupure totale de circulation est laissé à l'initiative du candidat, sans dépasser le délai plafond de 21 jours.
Criteres d'attributions : Le critère valeur technique, analysé à partir du mémoire, est décomposé en trois sous critères :
- organisation générale, moyens, méthodes, assurance qualité et hygiène sécurité analysés au
regard du contenu du cadre de P.A.Q., noté sur 5 points.
- déroulement du chantier, enchaînement des tâches apprécié au regard du phasage du
calendrier prévisionnel d'exécution des travaux présenté par le candidat, noté sur 4 points.
- organisation de la gestion valorisation et élimination des déchets de chantier appréciés au
regard de la note détaillant les mesures prévues ou du cadre de SOGED, noté sur 1 point.
Les candidats peuvent télécharger le dossier de consultation des entreprises et déposer une offre par voie électronique en se connectant au site www.marches-publics.info/acheteur/.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 février 2014.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : conseil général des Hautes-Alpes : Service Marchés Publics.
place Saint-Arnoux, CS 66005, 05008 Gap Cedex.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : conseil général des Hautes-Alpes : Service Marchés Publics.
place Saint-Arnoux, CS 66005, 05008 Gap Cedex, courriel : marchespublics@cg05.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : conseil général des Hautes-Alpes : Service Marchés Publics.
place Saint-Arnoux, CS 66005, 05008 Gap Cedex, courriel : marchespublics@cg05.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : conseil général des Hautes-Alpes : Service Marchés Publics.
place Saint-Arnoux, CS 66005, 05008 Gap Cedex, courriel : marchespublics@cg05.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille 22,24 rue Breteuil 13006 Marseille tél. : 04-91-13-48-13 courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr télécopieur : 04-91-81-13-87.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : il est possible d'exercer contre la présente procédure de passation, devant le président du Tribunal Administratif de Marseille, l'un ou l'autre des deux référés suivants (l'un étant exclusif de l'autre) :
- un référé pré-contractuel dans les conditions prévues à l'article L. 551-1 du code de justice administrative (Cja) ;
- un référé contractuel dans les conditions prévues aux articles L. 551-13 et suivants du Cja.
Un candidat évincé peut introduire un recours en contestation de validité contractuelle (recours de plein contentieux), devant le juge du Tribunal Administratif de Marseille, dans un délai de deux mois, à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00