Centrale des marchés
rénovation, entretien et maintenance des batiments communaux à Bretigny-Sur-Orge Rénovation, entretien et maintenance des batiments Communaux adresse : 44-46, rue de la Mairie ville : Bretigny-Sur-Orge correspondant : M. Le Maire designation : Ville de Brétigny sur Org...
Ville de Brétigny sur Orge 91220Brétigny-sur-Orge
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Rénovation, entretien et maintenance des batiments communaux à Bretigny-Sur-Orge

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1491393

Date de clôture estimée : 12/06/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (04/05/15)
15-67360
Avis d'appel public à la concurrence Département(s) de publication : 91 Annonce No 15-67360 Travaux - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Brétigny sur Orge. Correspondant : M. le maire, 44-46, rue de la Mairie 91220 Bretigny-sur-Orge. Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. Objet du marché : rénovation, entretien et maintenance des batiments Communaux . Type de marché de travaux : exécution. Lieu d'exécution : ville de Brétigny sur Orge. L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : marché séparé à bons de commande avec maximum et un opérateur économique Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le marchés sont conclus pour une période de 1 an à compter de la notification du contrat. Les marchés sont reconductibles pour 3 périodes de un an. La durée totale du marché ne pourra pas dépasser 4 ans. Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui. Prestations divisées en lots : oui. Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Durée du marché ou délai d'exécution : 48 mois à compter de la notification du marché. Cautionnement et garanties exigés : garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire couvrant 5,000% du montant de l'avance. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : articles 86 à 111 du Code des marchés publics français. Caractéristiques des prix : Prix unitaires. Modalités de variation des prix : Révision Périodique. Annuelle. Une avance de 5,000% sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes : selon les modalités définies au contrat. Le règlement sera effectué conformément aux règles de la comptabilité publique et en application de l'article 98 du Code des Marchés Publics et du décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif au délai maximum de paiement dans les marchés publics. Tous les paiements se feront par virement administratif dans un délai global maximum de 30 jours. En cas de dépassement du délai, les intérets moratoires sont calculés à partir du taux précisé dans le décret no 2013-269 du 29 mars 2013 fixant le taux de l'intéret directeur pour l'année 2015, augmenté de huit points. Le taux applicable est celui de l'intéret directeur de la banque centrale européenne en vigueur à la date à laquelle les intérets moratoires ont commencé à courir, augmenté de huit points. Ce taux est donc 8.05% pour l'année 2015. En cas de retard de paiement d'une commande publique, une indemnité forfaitaire de 40 euro(s) pour frais de recouvrement doit s'ajouter systématiquement aux pénalités de retard dues au créancier.. Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements : Ce marché est financé par les fonds publics de la ville de Brétigny-Sur-Orge (ressources propres). Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : - en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - en qualité de membres de plusieurs groupements. L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : la durée du contrat précitée est une durée maximum. Unité monétaire utilisée, l'euro . Conditions de participation : Situation juridique - références requises : lettre de candidature (Dc1) Déclaration sur l'honneur (Dc2) attestant qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales (NB : Le marché ne pourra etre attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans le délai prévu au présent règlement de consultation les certificats fiscaux et sociaux délivrés par les administrations et organismes compétents.) , qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir, qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin nº2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.8231-1, L.8241-1, L.8221-1, L.8221-3 et L.8251-1 du code du travail. Déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé (Ancien formulaire DC 6). Capacité économique et financière - références requises : l'état annuel des certificats reçus ,ou à défaut, la liasse 3666 des services du Trésor et des Impôts volets 1, 2 et 3, ainsi que l'attestation URSSAF ou la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 45 du Code des Marchés Publics certifiant que le candidat est en règle au regard de ses obligations sociales et fiscales au 31 décembre 2014. En outre, si elle comporte plus de 20 salariés, la société candidate devra fournir une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle est en conformité avec les obligations prévues au code du Travail. Un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager la société. L'attention du candidat est attirée sur la nécessité de produire à l'appui du pouvoir tout document récent attestant de la régularité du pouvoir de la personne désignée ou délégataire. Un k bis récent de la société (moins de 6 mois) ou extrait du répertoire des métiers. Attestation d'assurances en cours de validité Référence professionnelle et capacité technique - références requises : qualifications ou références équivalentes dans le domaine objet de la présente consultation. Présentation d'une liste des principales prestations similaires fournies au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé de la prestation. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. - prix des prestations : 45 %; - valeur technique : 55 %; - valeur technique : méthodologie des dispositions prises pour la gestion des opérations et les garanties de qualité et de suivi des prestations avec la description des personnels ayant en charge le suivi des dossiers de la demande de devis à la réception du chantier : 20 %; - valeur technique : moyens humains affectés aux chantiers avec le niveau de qualification et l'expérience des intervenants chargés de conduire et de réaliser les prestations : 15 %; - valeur technique : fiches techniques des principales fournitures et éventuellement les références des fournisseurs correspondants : 15 %; - valeur technique : moyens ou mesures de protection pour la sécurité des ouvriers sur les chantiers : 5 %. Une enchère électronique ne sera pas effectuée. Type de procédure : procédure adaptée. Date limite de réception des offres : 12 juin 2015, à 12 heures. Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : MA 15-11. Renseignements complémentaires : les pièces du marché sont téléchargeables sur le site http://www.marchespublics-idf-centre.fr. Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de saint Cloud, 78011 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr, télécopieur : 01-39-20-54-87, adresse internet : http://www.ta-versailles.juradmi.fr. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées contre récépissé . Dématérialisation des procédures : l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Le fuseau horaire de référence sera celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent etre transmis sont les suivants : Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par la personne publique, les soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : Fichiers compressés au standard .zip (lisibles par les logiciels Winzip, Quickzip ou Winrar par exemple) Adobe® Acrobat® .pdf (lisibles par le logiciel Acrobat Reader) Rich Text Format .rtf (lisibles par l'ensemble des traitements de texte : Word de Microsoft, Wordperfect, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft.) .doc ou .xls ou .ppt en version 2000-2003 (lisibles par l'ensemble Microsoftoffice, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft.) Le cas échéant le format DWF (lisibles par les logiciels Autocad, ou des visionneuses telles que Autodesk DWF Viewer, Free DWG Viewer d'informative Graphics, ). Lors du téléchargement du dossier de consultation, il est préférable que le candidat s'identifie (Nom de la personne physique et adresse électronique) afin de pouvoir bénéficier de toutes informations complémentaires sur le déroulement de la procédure.. Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (**) du RGS. Les candidats utilisent un certificat conforme au RGS (Référentiel Général de Sécurité) figurant sur la liste de confiance française (http://references.modernisation.gouv.fr) ou sur une liste de confiance d'un autre Etat-Membre de l'union européenne. Toutefois, les candidats sont libres d'utiliser le certificat de leur choix si celui-ci est conforme aux obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, ils doivent transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité.tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. Le présent marché a un caractère périodique : non. Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 avril 2015. Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Mairie de Bretigny-sur-Orge. service juridique et commande publique 48, rue de la Mairie,  91220 Bretigny-sur-Orge,  adresse internet : http://www.marchespublics-idf-centre.fr . Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Centre Technique Municipal. Correspondant : M. Cyrille VIARDOT,  rue Albert Camus,  91220 Bretigny-sur-Orge, , tél. : (+33) 1-60-84-90-56. Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie de Bretigny-sur-Orge. Correspondant : M. Jérémy BERGER,  service juridique et commande publique 48, rue de la Mairie,  91220 Bretigny-sur-Orge, , tél. : (+33) 1-69-88-41-17. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie de Bretigny-sur-Orge. service juridique et commande publique 48, rue de la Mairie,  91220 Bretigny-sur-Orge,  adresse internet : http://www.marchespublics-idf-centre.fr . Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Versailles 56, avenue de Saint Cloud 78011 Versailles, tél. : (+33) 1-39-20-54-00, courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr, télécopieur : (+33) 1-39-20-54-35 adresse internet : http://www.ta-versailles.juradm.fr . Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : voies et délais des recours dont dispose le candidat : - référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative (Cja), et pouvant etre exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant etre exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. - Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant etre exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. - Recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant etre exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme. Renseignements relatifs aux lots : Lot(s) 1. - entretien et maintenance des toitures. Entretien et maintenance des toitures : maximum 40 000.00 euros pour la période initiale. 1 er e recond. Maxi 40 000.00 2 e recond. Maxi 40 000.00 3 e recond. Maxi 40 000.00. C.P.V. - Objet principal : 45261900. Lot(s) 2. - peinture/Revetements de sol. Peinture / revetements de sol : maximum 200 000.00 euros pour la période initiale. 1 er e recond. Maxi 200 000.00 2 e recond. Maxi 200 000.00 3 e recond. Maxi 200 000.00. C.P.V. - Objet principal : 45442100 Objets supplémentaires : 45432130. Lot(s) 3. - faux plafond. Faux plafond : maximum 40 000.00 euros pour la période initiale. 1 er e recond. Maxi 40 000.00 2 e recond. Maxi 40 000.00 3 e recond. Maxi 40 000.00. C.P.V. - Objet principal : 45421146. Lot(s) 4. - electricité. Electricité : maximum 50 000.00 euros pour la période initiale. 1 er e recond. Maxi 50 000.00 2 e recond. Maxi 50 000.00 3 e recond. Maxi 50 000.00. C.P.V. - Objet principal : 45317000. Lot(s) 5. - vitrage. Vitrage : maximum 30 000.00 euros pour la période initiale. 1 er e recond. Maxi 30 000.00 2 e recond. Maxi 30 000.00 3 e recond. Maxi 30 000.00. C.P.V. - Objet principal : 45441000. Lot(s) 6. - plomberie. Plomberie : maximum 50 000.00 euros pour la période initiale. 1 er e recond. Maxi 50 000.00 2 e recond. Maxi 50 000.00 3 e recond. Maxi 50 000.00. C.P.V. - Objet principal : 45330000. Lot(s) 7. - entretien réseaux et bacs à graisse. Entretien réseaux et bacs à graisse : maximum 30 000.00 euros pour la période initiale. 1 er e recond. Maxi 30 000.00 2 e recond. Maxi 30 000.00 3 e recond. Maxi 30 000.00. C.P.V. - Objet principal : 90460000
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00