Travaux pour la requalification des espaces publics du centre-ville de Guipavas

Brest métropole
Travaux pour la requalification des espaces publics du centre-ville de Guipavas
PROCÉDURE ADAPTÉE



Marché à procédure adaptée soumis aux dispositions des articles R.2123-1 à R.2123-7, R.2122-7 et R.2113-4 à 2113-6 du Code de la commande publique.
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Brest métropole. Correspondant : M. le Président, Brest métropole, division de la commande publique, 24, rue Coat-ar-Guéven, CS 73826, 29238 Brest cedex 02, tél. 02 98 33 54 11, télécopieur 02.98.33.54.15. Courriel : marches@brest-metropole.fr
Adresse internet : https://www.brest.fr
Adresse internet du profil acheteur : https://marches.megalis.bretagne.bzh
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : services généraux des administrations publiques.
Type de marché de travaux : exécution.
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45233120.
Code NUTS : FRH02.
La procédure d'achat du présent avis n’est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
Caractéristiques principales : la présente consultation concerne des travaux relatifs à la reprise des espaces publics de la place Saint-Éloi, Saint-Herbot et d’une partie de la rue de Paris sur la commune de Guipavas : VRD (structures, réseaux divers), revêtement, plantation, éclairage public.
Lieu d'exécution : ville de Guipavas. Code NUTS : FRH02.
Délai d’exécution : les délais d'exécution de chacune des tranches de prestations courent de la date fixée par l'ordre de service prescrivant d’exécuter les prestations de la tranche considérée et sont fixés comme suit :
Tranche ferme : 11 mois, dont 1 mois de période de préparation.
Tranche optionnelle : 6 mois, dont 1 mois de période de préparation.
Le délai limite d'affermissement et de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les prestations de la tranche optionnelle est de 4 mois à compter de la notification de l’ordre de service prescrivant l'exécution de la tranche ferme. L’affermissement de la tranche optionnelle n’ouvre pas à délai supplémentaire pour la réalisation du marché.
Il est précisé qu'en cas de recouvrement des tranches dans le temps, le délai contractuel de l'ensemble des prestations ne sera pas réduit à moins de 6 mois.
Variantes :
Des variantes seront prises en considération : oui (cf. article 2.8 du règlement de consultation).
Information sur les options : sans objet.
Information sur les fonds de l'Union européenne : le contrat ne s'inscrit pas dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne.
Prestations divisées en lots : oui - Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Nature et désignation des lots :
Lot 1 : VRD, terrassements, voirie, revêtements "classiques" (enrobés), éclairage.
CPV : Objet principal : 45112500.
Objet complémentaire : 45316110.
Lot 2 : aménagements paysagers.
CPV : Objet principal : 45112710.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement conformément aux règles de la comptabilité publique, sur fonds propres.
Mode de règlement retenu : virement avec paiement à 30 jours francs.
La facturation se fera en ligne.
Les prix sont révisables.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du marché. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire des autres membres du groupement.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : sans objet.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Conditions de participation :
Renseignements concernant la situation juridique du candidat tels que prévus aux articles R.2142-3 et R.2142-4 du Code de la commande publique :
- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du Code de la commande publique,
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Aptitude à exercer l’activité professionnelle : sans objet.
Capacité économique et financière du candidat : déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Capacités techniques et professionnelles du candidat :
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années,
- liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
- certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen de preuve équivalent et notamment les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres.
Exemples pour le lot 1 : Qualifications FNTP 232 ; 342 ; 364 ; 651 ; 517 ou équivalent.
Exemples pour le lot 2 : Qualifications FNTP 343 ; 345 ; 372 ou équivalent.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique (60 %),
- prix des prestations (40 %).
Pas d'enchère électronique.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 5 février 2025 à 12 h 00.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur :
Brest-M-DCP-2024-5357.
Renseignements complémentaires :
Une phase de négociation des offres est prévue. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation.
Les sous-critères sont détaillés à l'article 5 du règlement de consultation.
La collectivité pourra confier au titulaire un ou plusieurs marchés sans publicité ni mise en concurrence ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles objet de la présente consultation.
La réponse à la présente consultation devra se faire de manière électronique par le biais de la salle des marchés Megalis.
Les questions en cours de procédure et les demandes de renseignements complémentaires seront impérativement posées par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur à l'adresse URL :
https://marches.megalis.bretagne.bzh/
Instance auprès de laquelle les candidats peuvent introduire une procédure de recours amiable : division des affaires juridiques, 24, rue Coat-ar-Guéven, CS 73826, 29238 Brest cedex 2.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Brest métropole, division de la commande publique, 24, rue Coat- ar-Guéven, CS 73826, 29238 Brest cedex 02.
Courriel : marches@brest-metropole.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : tribunal administratif de Rennes et greffe du tribunal administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes cedex, tél. (+33) 2 23 21 28 28, télécopieur (+33) 2.99.63.56.84.
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 janvier 2025.