Centrale des marchés
Travaux d'aménagement de la ZAC de Boul Sapin (3 lots) Travaux d'aménagement de la ZAC de Boul Sapin (3 lots) ville : Lorient cedex correspondant : M. METAIRIE Norbert, Président cp : 56314 url : https://www.lorient-agglo.bzh adresse : Maiso...
Lorient Agglomération 56314Lorient cedex commande-publique@agglo-lorient.fr 02 90 74 71 99
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Travaux d'aménagement de la ZAC de Boul Sapin (3 lots)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4536241

Date de clôture estimée : 11/06/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (30/04/19)
19-68985
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 56
Annonce No 19-68985
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Lorient Agglomération.
 Correspondant : M. Metairie Norbert, Président, maison de l'agglomération CS 20001 56314 Lorient Cedex, tél. : 02-97-02-29-31, télécopieur : 02-90-74-71-99, courriel : commande-publique@agglo-lorient.fr adresse internet : https://www.lorient-agglo.bzh.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches.megalisbretagne.org.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux d'aménagement de la ZAC de Boul Sapin (3 lots).
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45112500
Objets supplémentaires : 45231112
45112700.
Lieu d'exécution : brandérion, 56700.
Code NUTS : -FRH04.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les travaux à réaliser comprennent notamment :
Lot 1 :
- les installations de chantier,
- les différentes études d'exécution et fourniture de dossier de récolement,
- les travaux de démolition et de terrassements,
- la réalisation des réseaux d'assainissement eaux pluviales,
- la réalisation des voiries et bordures,
- la réalisation de la signalisation et la pose du mobilier urbain.
lot 2 :
- les installations de chantier
- les différentes études d'exécution et fourniture de dossier de récolement,
- les travaux de démolition et de terrassements,
- la réalisation des réseaux d'assainissement eaux pluviales,
- la réalisation des voiries et bordures,
- la réalisation de la signalisation et la pose du mobilier urbain.
lot 3 :
- préparation des espaces à planter
- la réalisation de fosses d'arbres
- l'apport de terre végétale
- l'élagage d'arbres existants
- la fourniture et plantations d'arbres, arbustes et vivaces
- la mise en place de paillage
- l'entretien et la garantie pendant un an.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : lorient Agglomération se réserve la possibilité de recourir à un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable pour la réalisation de prestations similaires à l'issue du marché, conformément à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 3 % (t.t.c.) sera exercée sur chaque acompte. Elle peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : ressources propres de Lorient Agglomération.
Une avance est accordée selon les dispositions détaillées au Ccap.
Le délai de paiement est de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : il n'est pas imposé de forme juridique au groupement. Mais en cas de groupement conjoint, le mandataire sera nécessairement solidaire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
les documents à produire par les candidats sont listés au Règlement de la Consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - pour les 3 lots : valeur appréciée au regard du mémoire technique : 50 %;
     - pour les 3 lots : prix apprécié au vu du dqe : 40 %;
     - pour les 3 lots : insertion : 10 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 11 juin 2019, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 19031_19033.

Renseignements complémentaires : une visite sur site est conseillée, des créneaux horaires seront proposés aux opérateurs économiques qui souhaitent visiter les lieux conformément aux modalités détaillées à l'article 5.8 du Règlement de la Consultation.
Les opérateurs économiques doivent déposer leur offre par voie électronique sur le profil acheteur de Lorient Agglomération. Les offres ne pourront pas être remise par voie électronique.
délai d'exécution des travaux :
Les délais d'exécution propres à chaque lot sont les suivants :
Lot 1 : 5 mois (y compris la période de préparation de chantier fixée à 1 mois par dérogation à l'article 28.1 du Ccag-Travaux) à compter de la date figurant sur l'ordre de service correspondant et prescrivant le démarrage des travaux.
Lot 2 : 3 mois (y compris la période de préparation de chantier fixée à 1 mois par dérogation à l'article 28.1 du Ccag-Travaux) à compter de la date figurant sur l'ordre de service correspondant et prescrivant le démarragedes travaux.
Lot 3 : 6 mois (y compris la période de préparation de chantier fixée à 1 mois par dérogation à l'article 28.1 du Ccag-Travaux) à compter de la date figurant sur l'ordre de service correspondant et prescrivant le démarrage des travaux.
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : août 2019
le marché comporte une action d'insertion obligatoire par l'économie.
sous-critère de la valeur technique des lots 1 et 2 :
1 - indications concernant la provenance des principales fournitures, les références des fournisseurs correspondants et les fiches techniques à joindre obligatoirement 35 %
2 - indications concernant les procédés d'exécution envisagés, les moyens humains et matériels affectés à la présente opération (planning détaillé nombre d'hommes / jour / matériel) et le plan de phasage 35 %
3 - note indiquant les mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier, à l'égard du personnel, des riverains et des tiers15 %
4 - note sur les moyens mis en œuvre pour assurer la gestion des déchets de chantier 15 %
Sous-Critère "insertion" des lots 1 et 2 :
1 - volume d'heures proposé 50 %
2 - diversité des travaux proposés à l'insertion 50 %
Sous-Critère de la valeur technique du lot 3 :
1 - description et organisation des moyens humains et matériels dédiés à l'opération 25%
2 - indications concernant les procédés d'exécution envisagés, les moyens humains et matériels affectés à la présente opération (planning détaillé nombre d'hommes / jour / matériel) et le plan de phasage 50%
3 - fiches techniques et provenances de l'ensemble des matériels et végétaux 25%
sous critère "insertion" du lot 3 :
1 - volume d'heures proposé 50 %
2 - diversité des actions d'insertion proposées et le recours à la sous-traitance SIAE 50 %.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 avril 2019.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Lorient Agglomération.
 adresse internet : https://marches.megalisbretagne.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=115368&orgAcronyme=a2e.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Lorient Agglomération.
 adresse internet : https://marches.megalisbretagne.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=115368&orgAcronyme=a2e.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Lorient Agglomération.
 adresse internet : https://marches.megalisbretagne.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=115368&orgAcronyme=a2e.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes 3 Contour de la Motte 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : greffe.tarennes@juradm.fr, télécopieur : 02-40-47-90-68.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rennes 3 Contour de la Motte 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : greffe.tarennes@juradm.fr, télécopieur : 02-40-47-90-68.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - terrassements, voiries, assainissement.
Terrassements, voiries, assainissement
C.P.V. - Objet principal : 45112500.
Mots descripteurs : Espaces verts, Réseaux divers, Terrassement

Lot(s) 2. - réseau AEP et eaux usées.
Réseau AEP et eaux usées
C.P.V. - Objet principal : 45231112.
Mots descripteurs : Espaces verts, Réseaux divers, Terrassement

Lot(s) 3. - aménagements paysagers.
Aménagements paysagers
C.P.V. - Objet principal : 45112700.
Mots descripteurs : Espaces verts, Réseaux divers, Terrassement
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous