Centrale des marchés
travaux de création, d'amélioration ou de rénovation des installations de chauffage, d'ecs et de ventilation - groupement de commandes. Accord-cadre pour des travaux de création, d'amélioration ou de rénovation des installations de chauffage, d'eau chaude sanitaire et de ventilation - Groupement de commandes. cp : 80440 tel : ...
FDE 80 FEDE DEP D ENERGIE DE LA SOMME 80440Boves fde80@fde-somme.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Travaux de création, d'amélioration ou de rénovation des installations de chauffage, d'ecs et de ventilation - groupement de commandes.

Marché public ou privé
Référence du marché : 5799804

Date de clôture estimée : 05/02/21
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (22/12/20)
20-121260
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 80
Annonce No 20-121260
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : FDE 80 FEDE DEP D ENERGIE DE LA SOMME.
 Correspondant : franck BEAUVARLET, 3 rue César Cascabel - pôle Jules Verne 2 80440 Boves, tél. : 03-22-95-82-62, courriel : fde80@fde-somme.fr adresse internet : http://www.te80.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marchespublics596280.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : accord-Cadre pour des travaux de création, d'amélioration ou de rénovation des installations de chauffage, d'eau chaude sanitaire et de ventilation - groupement de commandes.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45331000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FRE23.

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.
Durée de l'accord-cadre : 4 an(s).

Caractéristiques principales : 

le présent accord-cadre a pour objet l'exécution de travaux de création, d'amélioration ou de rénovation des installations de chauffage, d'eau chaude sanitaire et de ventilation sur le territoire des collectivités adhérentes au groupement de commandes de la FDE
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 48 mois à compter de la notification du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 5 février 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021-ACCH.

Renseignements complémentaires : dossier de consultation téléchargeable sur le profil d'acheteur de la fédération https://marchespublics596280.fr sous la référence 2021-acch.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 décembre 2020.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Amiens 14 rue Lemerchier 80011 Amiens, tél. : (+33)3-22-33-61-70, courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr adresse internet : http://amiens.tribunal-administratif.fr.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - chaufferie < 70 kw.
Chaufferie < 70 kw
C.P.V. - Objet principal : 45331000.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Climatisation, Ventilation

Lot(s) 2. - chaufferie > 70 kw.
Chaufferie > 70 kw
C.P.V. - Objet principal : 45331000.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Climatisation, Ventilation

Lot(s) 3. - pompe à chaleur.
Pompe à chaleur
C.P.V. - Objet principal : 42511110.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Pompes

Lot(s) 4. - biomasse.
Biomasse
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Climatisation, Ventilation
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous