Centrale des marchés
Travaux d'étanchéité et de mise en sécurité des toitures-terrasses de 11 bâtiments Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Jacques Coeur Habitat Correspondant : M. Jean-marc Pierret, Directeur général, CS 80024 16-22 place de Juranville, 18020 Bourges c...
Jacques Coeur Habitat SA HLM Bourges et du cher 18020Bourges
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux d'étanchéité et de mise en sécurité des toitures-terrasses de 11 bâtiments

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1664026

Date de clôture estimée : 02/10/15
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (04/09/15)
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Jacques Coeur Habitat
Correspondant : M. Jean-marc Pierret, Directeur général, CS 80024 16-22 place de Juranville, 18020 Bourges cedex, tél. : 02 48 27 26 00, courriel : [email protected]
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Logement et développement collectif



Objet du marché : Travaux d'étanchéité et de mise en sécurité des toitures terrasses de 11 bâtiments.



Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45261420
Objets complémentaires : 45261410
Lieu d'exécution et de livraison : Rue de Turly, 18000 Bourges
Code NUTS : FR241
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché
Cautionnement et garanties exigés : Le montant de la retenue de garantie est fixé à cinq pour cent (5%) du montant du marché. La restitution de cette garantie sera effectuée un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.
Elle sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par arrêté du haut-commissaire de la République.
Dans l'hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée.
Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie à première demande est constituée pour le montant total du marché y compris les avenants éventuels.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le mode de règlement du titulaire ou du sous-traitant est le virement administratif.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Les candidats peuvent se présenter soit en qualité de candidat individuel, soit en qualité de membre d'un groupement. En cas de groupement, sa composition devra être présentée lors de la remise de la candidature. Le groupement désignera un mandataire commun pour le représenter.
Si le candidat se présente sous la forme d'un groupement d'entreprises, ce dernier devra être solidaire et conjoint.
Le mandataire du groupement est conjoint et solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, pour l'exécution de la totalité du marché.
Les offres sont signées par le mandataire dûment habilité à représenter les cotraitants au stade de la passation du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : Les candidatures sont jugées conformément à l'article 23 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 :
Les moyens humains et matériels du candidat ainsi que son chiffre d'affaires, éventuellement renforcés par ceux d'autres opérateurs économiques, doivent permettre la réalisation des prestations objet du marché dans les règles de l'art et garantir le respect du délai d'exécution.
Les références produites ou à défaut l'examen des capacités professionnelles, techniques et financières doivent permettre de justifier que le candidat (éventuellement associé à d'autres opérateurs économiques) dispose des compétences dans les domaines objet du lot du marché pour lequel le candidat soumissionne.
L'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d'un groupement est globale. Il n'est pas exigé, en conséquence, que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises pour l'exécution du marché.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Autres renseignements demandés :
Lettre de candidature
Déclaration du candidat
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 02 octobre 2015

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 03 septembre 2015
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Mlle SALLE Ophélie , GIE GROUPE HABITAT service des marchés, 16-22 place de Juranville, 18020 Bourges cedex, tél. : 02 48 27 23 57, courriel : [email protected]
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Http://http://www.marchesonline.com
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de grande instance de bourges, 8 rue des Arènes, 18023 Bourges cedex, tél. : 02 48 68 34 34
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du tribunal de grande instance de bourges, 8 rue des Arènes, 18023 Bourges cedex, tél. : 02 48 68 34 34
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous