Centrale des marchés
rénovation de bureaux niveau r+1 à l'hôtel du département à Bourges Rénovation de bureaux niveau R+1 à l'Hôtel du Département de Bourges url : https://marchespublics.cg18.fr tel : 02-48-27-80-18 ville : Bourges cedex adresse : 1 Place Marcel Plaisant - CS ...
Conseil Général du Cher 18023Bourges 02 48 27 80 23
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Rénovation de bureaux niveau r+1 à l'hôtel du département à Bourges

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1795362

Date de clôture estimée : 04/01/16
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (03/12/15)
15-181959
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 18
Annonce No 15-181959
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Conseil Général du Cher.
 Correspondant : Mlle CHOCAT Sandra, 1 Place Marcel Plaisant - cS no30322 18023 Bourges Cedex, tél. : 02-48-27-80-18, télécopieur : 02-48-27-80-23 adresse internet : https://marchespublics.cg18.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : rénovation de bureaux niveau R+1 à l'hôtel du Département de Bourges.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45111100
Objets supplémentaires : 44111400
45432130
09310000.
Lieu d'exécution : 1 Place Marcel Plaisant, 18000 Bourges.
Code NUTS : |FR241|.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

le présent marché est passé selon une procédure adaptée en application des articles 10, 14, 26 II 5ème alinéa, 28 I et 40 III du Code des marchés publics.
a titre indicatif, il est envisagé une notification en mars 2016.
un délai plafond d'exécution souhaité par le maître d'ouvrage est de 12 semaines de travaux et de 4 semaines de phase préparatoire et d'approvisionnement.
pour ce dossier, le maître d'ouvrage prévoit une PSE pour le lot no1 et le lot no2. Cette PSE prendra en compte le remplacement des faux plafonds et des éclairages.
afin de laisser la possibilité de présenter des solutions innovantes, les opérateurs économiques pourront présenter une seule variante par lot. Toute proposition de variante ne respectant pas les exigences minimales indiquées au cahier des charges seront rejetées et ne seront pas analysées.
en application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution du marché comporte, pour les lots no1 et no3, une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les candidats
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : l'opération fait l'objet de trois phases de travaux et de quatre lots distincts qui feront l'objet chacun d'un marché séparé.
Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les travaux seront rémunérés par application d'un prix global et forfaitaire.
délai global de paiement dans un délai de 30 jours à réception de la demande; versement d'intérêts moratoires et paiement d'une indemnité forfaitaire en cas de dépassement du délai de paiement.
Prix fermes et actualisables selon les modalités fixées au Ccap.
Pénalités financières pour retard dans l'exécution des prestations et pénalités pour travail dissimulé fixées dans le CCAP.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités techniques et financières.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics, concernant les interdictions de soumissionner;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
     - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
     - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat;en cas de groupement, une lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants;.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 4 janvier 2016, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 15-1166-67-68-69.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Sur demande écrite (courrier ou télécopie) ou par téléchargement sur la plate forme de dématérialisation aux coordonnées mentionnées en entête du présent avis. Si les candidats souhaitent être informés des modifications qui pourraient être apportées au DCE, il leur est conseillé de fournir une adresse mail valide et usuelle avant le téléchargement ou de s'inscrire sur le site.
conditions de remise des offres ou des candidatures : par voie dématérialisée à l'adresse suivante : https://marchespublics.cg18.fr, par courrier avec avis de réception postale ou sur place à l'accueil de l'hôtel du département contre récépissé.
Date limite d'obtention : 4 janvier 2016, à 12 heures.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 décembre 2015.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Conseil départemental du cher.
 Correspondant : Mme PLUCHON Isabelle,  1 Place Marcel Plaisant - cS no30322,  18023 Bourges Cedex, , tél. : 02-48-25-23-12, , télécopieur : 02-48-25-23-88,  adresse internet : https://marchespublics.cg18.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Conseil départemental du cher.
 Correspondant : Mlle CHOCAT Sandra,  1 Place Marcel Plaisant - cS no30322,  18023 Bourges Cedex, , tél. : 02-48-27-80-18, , télécopieur : 02-48-27-80-23,  adresse internet : https://marchespublics.cg18.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Conseil départemental du cher.
 1 Place Marcel Plaisant - cS no30322,  18023 Bourges Cedex, , tél. : 02-48-27-80-18, , télécopieur : 02-48-27-80-23,  adresse internet : https://marchespublics.cg18.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Orléans 28 rue de la Bretonnerie 45057 Orléans Cedex, tél. : 02-38-77-59-00, courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr, télécopieur : 02-38-53-85-16 adresse internet : http://orleans.tribunal-administratif.fr.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif de Règlement Amiable des Litiges région Pays de la Loire Préfecture de région Pays de la Loire 44035 Nantes Cedex.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif d'Orléans 28 rue de la Bretonnerie 45047 Orléans Cedex, tél. : 02-38-77-59-00, courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr, télécopieur : 02-38-53-85-16 adresse internet : http://orleans.tribunal-administratif.fr.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. -
Démolition - cloisons - faux plafonds - menuiseries intérieures bois
Durée :  4 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : critères de pondération:
prix des prestations: 80
valeur technique: 20.
C.P.V. - Objet principal : 45111100
Objets supplémentaires : 45421141
45421000.

Lot(s) 2. -
Electricité (courants forts et faibles) - sSI
Durée :  4 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : critères de pondération:
prix des prestations: 60
valeur technique: 40.
C.P.V. - Objet principal : 09310000.

Lot(s) 3. -
Peintures - revêtements muraux
Durée :  4 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : critères de pondération:
prix des prestations: 70
valeur technique: 30.
C.P.V. - Objet principal : 44111400.

Lot(s) 4. -
Revêtements de sols
Durée :  4 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : critères de pondération:
prix des prestations: 60
valeur technique: 40.
C.P.V. - Objet principal : 45432130.

Lot(s) 1. -
Démolition - cloisons - faux plafonds - menuiseries intérieures bois
Durée :  4 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : critères de pondération:
prix des prestations: 80
valeur technique: 20.
C.P.V. - Objet principal : 45111100
Objets supplémentaires : 45421141
45421000.
Lot(s) 1. -
Démolition - cloisons - faux plafonds - menuiseries intérieures bois
Durée :  4 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : critères de pondération:
prix des prestations: 80
valeur technique: 20.
C.P.V. - Objet principal : 45111100
Objets supplémentaires : 45421141
45421000.

Lot(s) 2. -
Electricité (courants forts et faibles) - sSI
Durée :  4 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : critères de pondération:
prix des prestations: 60
valeur technique: 40.
C.P.V. - Objet principal : 09310000.
Lot(s) 2. -
Electricité (courants forts et faibles) - sSI
Durée :  4 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : critères de pondération:
prix des prestations: 60
valeur technique: 40.
C.P.V. - Objet principal : 09310000.

Lot(s) 3. -
Peintures - revêtements muraux
Durée :  4 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : critères de pondération:
prix des prestations: 70
valeur technique: 30.
C.P.V. - Objet principal : 44111400.
Lot(s) 3. -
Peintures - revêtements muraux
Durée :  4 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : critères de pondération:
prix des prestations: 70
valeur technique: 30.
C.P.V. - Objet principal : 44111400.

Lot(s) 4. -
Revêtements de sols
Durée :  4 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : critères de pondération:
prix des prestations: 60
valeur technique: 40.
C.P.V. - Objet principal : 45432130.
Lot(s) 4. -
Revêtements de sols
Durée :  4 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : critères de pondération:
prix des prestations: 60
valeur technique: 40.
C.P.V. - Objet principal : 45432130.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00