Centrale des marchés
Mise en conformité des installations électriques de la salle du Noyer Courteau Acheteur public Commune de Bourau sur juine 18 rue de la mairie 91850 Bouray sur Juine FR Téléphone : 0169274436 Informations générales Référence de la...
Commune de Bourau sur juine 91850Bouray-sur-Juine
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Mise en conformité des installations électriques de la salle du Noyer Courteau

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1616316

Date de clôture estimée : 21/08/15
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (24/07/15)
Acheteur public
Commune de Bourau sur juine
18 rue de la mairie
91850 Bouray sur Juine FR
Téléphone : 0169274436

Informations générales
Référence de la consultation
K2588538
Mise en ligne
23/07/2015 18:34:50
Mode de passation
Procédure adaptée
Catégorie de marché
Travaux
Classe d'activité
Classe 40 : Electricité, gaz et chaleur

Département
Essonne (91)
Date limite des offres
21/08/2015 12:00:00

Objet de la consultation
Mise en conformité des installations électriques de la salle du Noyer Courteau


Liste des lots
Lot 1 : Marché à lot unique

Informations complémentaires
1- OBJET DE LA CONSULTATION
Le présent marché a pour objet la mise en conformité des installations électriques de la salle du Noyers
Courteau à Bouray sur Juine par la dépose de l’ancien matériel, la fourniture et l’installation d’une nouvelle
armoire.
Le titulaire s’engage à fournir également une armoire provisoire afin de maintenir la continuité du service
durant les travaux.
Le CCAG travaux est applicable au présent marché.
Le marché est financé sur fonds propres.
Le paiement sera effectué en application des règlements de la comptabilité publique.

2- CONDITIONS DE LA CONSULTATION

2-1- Définition de la procédure
La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée définie à l’article 28 du Code des Marchés
Publics.

2-2-Options
Sans objet

2-3- Variantes
Des variantes pourront être proposées en plus de l’offre de base. La commune se réserve le droit de ne pas
les analyser si elle n’est pas intéressée de prime abord.

2-4- Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 90 jours, il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

2-5 Visite sur site obligatoire
La visite est prévue sur rendez-vous.
La demande de rendez-vous est à adresser aux coordonnées indiquées pour obtenir les renseignements
d’ordre administratif ou technique.
Votre contact sera M. VOISE Gilles au 06 88 90 66 77, en cas d’impossibilité de le joindre, vous pourrez
appeler la Mairie qui se mettra en relation avec lui.
Les visites pourront se dérouler du mardi 11 août au jeudi 20 août 2015.
Le candidat pourra prendre connaissance du dernier rapport détaillé de vérification périodique établi par le
bureau de contrôle en charge des visites de contrôles.


3- PROCÉDURE

3-1 : Composition du dossier de Consultation :

Un règlement de consultation
Un acte d’engagement
Le CCTP
Un certificat de visite
Une fiche contact
Le candidat est réputé avoir pris connaissance du CCAG fourniture et services.

3-2 : Composition du dossier d’offre :
Le candidat remettra, en une seule enveloppe, les documents suivants :
L’acte d’engagement et le CCTP remplis, signés et parafés sur chaque page
La copie du ou des jugements prononcés, s’il est en redressement judiciaire ; Une déclaration sur l’honneur
pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 43 ; Les éventuelles certifications
Le NOTI 2
Un mémoire technique indiquant a minima les références du candidat, les moyens techniques et humains qu’il
envisage de consacrer à la réalisation des obligations du marché ainsi qu’une décomposition du prix
forfaitaire
Un certificat de visite dûment rempli
La fiche contact

3-3 : Remise des offres :

Date limite de réception des offres
Vendredi 21 août 2015 à 12 heures

Dans le cas de ce marché, la commune ne souhaite pas recevoir d’offre sous format dématérialisé.

Le candidat remettra son dossier sous enveloppe cachetée, par voie postale ou par porteur en mairie adressé
à :
Monsieur le Maire
Mairie
18 rue de la mairie
91850 Bouray sur Juine

avec la mention
« INSTALLATIONS ELECTRIQUES NOYER COURTEAU – Ne pas ouvrir »

Seule la date de réception en Mairie du pli sera prise en compte. La Mairie ne pourra être tenue responsable
d’un retard d’acheminement du courrier.
Tout dossier qui parviendrait à la Mairie de Bouray sur Juine après la date et l’heure limite ne sera pas retenu
et sera renvoyé à son auteur.

A l’issue du délai de remise des offres, le maître d’ouvrage analysera les offres reçues.


4- Critères d’attribution :

Les critères de jugement sont pondérés comme suit :

le prix de la prestation (50%)

La valeur technique des prestations (50%)
Appréciée au vu du contenu des éléments du mémoire technique


Note de prix = (prix mini/prix de l’offre) x 10

Chaque critère est noté sur 10 puis additionné pour donner une note sur 20

Le marché pourra faire l’objet d’une négociation.

5- Renseignements d’ordre techniques ou administratifs

Pour toute question prendre contact avec Melle Céline OUBRY, de préférence par mail, à l’adresse suivante :

Mairie - 18 rue de la mairie -91850 Bouray sur Juine / Mairie fermée le mercredi
Fax 01 60 82 25 94
Courriel : sg.mairie@bouraysurjuine.fr
Aucun renseignement ne peut être fourni à un candidat par téléphone ou en se rendant en mairie. Toute
question sera formulée par écrit et transmise aux autres candidats accompagnée de sa réponse.

Réglement de la consultation (RC)

Nom de la pièce
RC.doc

Pour télécharger,faites un clic droit sur l'icone
et sélectionnez "Enregistrer la cible sous.."
Date de mise en ligne
23/07/2015 18:28:00
Taille du Fichier
51 Ko




Ce marché n'accepte pas les réponses par voie dématerialisée


IMPORTANT !
Pour répondre vous devez être connecté. (Inscription gratuite)
Pour vous inscrire et/ou vous connecter, cliquer ici.



Questions-Réponses

Vous trouverez ci-dessous, les questions/réponses déposées par les entreprises ainsi que les réponses apportées par l'acheteur public.


Déposez ici votre question/réponse
(merci de ne pas indiquer le nom de votre entreprise car l'échange est suceptible d'être rendu publique)
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous