Maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement du cimetière, de ses abords et de la rue des champs

Acheteur public
Commune de Bourau sur juine
18 rue de la mairie
91850 Bouray sur Juine FR
Téléphone : 0169274436

Autres éléments possiblement liés à ce marché
APPEL D'OFFRE KLEKOON( Afficher les infos) ( Masquer les infos) Département :
91 (Essonne)


Date de parution :
16/07/2015


Date de péremption :
18/08/2015


Annee: 2015
Edition: Juillet 2015
N° annonce: K2483044
Maîtrise d’oeuvre pour l’aménagement du cimetière, de ses abords et de la rue des champs





Date de parution: 16/07/2015
Limite de réception des offres: 18/08/2015 à 12:00
Département: Essonne (91)

Objet: Maîtrise d’oeuvre pour l’aménagement du cimetière,
de ses abords et de la rue des champs

Organisme émetteur: Commune de Bouray sur juine 18 rue de la mairie 91850 Bouray sur Juine ; Téléphone : 0169274436 ; Fax : ; e-mail : sg.mairie@bouraysurjuine.fr

Description du marché:
La présente consultation a pour objet une mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du cimetière, de la rue des champs et de ses abords.

Les éléments de la mission sont les suivants :
ESQ
AVP
PRO
DCE
ACT
EXE
DET
OPC
AOR

Le contexte de ce projet est le suivant :
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, le Département a la nécessité d’implanter un point de raccordement mutualisé sur le territoire de la commune. La parcelle jouxtant le cimetière a été mise à sa disposition.
A l’occasion de ce chantier, la commune a pris la décision de procéder au réaménagement du cimetière, d’une partie de la rue des Champs (voir plan joint) et d’aménager un parking.
Il est à noter que la commune est engagée dans une démarche « zéro phyto » et que le projet devra en tenir compte.


Le projet devra intégrer les éléments suivants :
- Requalification du cimetière et de ses abords
- Mise en accessibilité du cimetière et création d’un parking accessible
- Gestion des eaux de pluie par absorption sur la parcelle et récupération d’une part, au moyen de noues paysagées et d’autres part en réservoirs destinés à l’arrosage des végétaux
- Réfection de la voie jouxtant le cimetière
- Mise en place d’un ossuaire
- Installation de toilettes publiques
- Installation d’un local technique chargé notamment d’abriter les containers à déchets

La rémunération du Maître d’œuvre est établie par l’application d’un taux appliqué au montant estimé des travaux tel que déterminé au moment de l’APD.

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée définie à l’article 28 du Code des Marchés Publics.

Options
Sans objet

Variantes
Sans objet

Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 90 jours, il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

Visite sur site
Le candidat qui dépose une offre est réputé avoir visité les lieux et pris connaissance des suggestions qui lui sont propres. Une visite sur site, accompagnée, est organisée le jeudi 30 juillet. Rendez-vous à 14 heures en mairie.


PROCÉDURE

Composition du dossier de Consultation :

Le Document Unique de Consultation
Un extrait cadastral de la zone
Le candidat est réputé avoir pris connaissance du CCAG PI qui s’applique au présent marché ainsi que de la loi MOP.

Composition du dossier d’offre :
Le candidat remettra, en une seule enveloppe, les documents suivants :
- Le DUC rempli et visé
- La copie du ou des jugements prononcés, s’il est en redressement judiciaire
- Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 43 ; Les éventuelles certifications
- Une lettre de candidature
- Le NOTI 2
- Un mémoire technique indiquant précisément la composition de l’équipe chargée de la maîtrise d’œuvre pour ce projet, un CV sommaire des intervenants, les éventuelles qualifications, les références du ou des candidats
- La présentation (visuels, éléments techniques et coût estimatif ou réel) de maximum 3 projets dans l’objet du marché
- Eventuellement, les annexes relatives aux membres du groupement

Remise des offres :

Date limite de réception des offres
Mardi 18 août 2015 à 12 h


Dans le cas de ce marché, la commune ne souhaite pas recevoir d’offre sous format dématérialisé.

Le candidat remettra son dossier sous enveloppe cachetée, par voie postale ou par porteur en mairie adressé à :
Monsieur le Maire
Mairie
18 rue de la mairie
91850 Bouray sur Juine

avec la mention
« MOE RUE DES CHAMPS – Ne pas ouvrir »

Seule la date de réception en Mairie du pli sera prise en compte. La Mairie ne pourra être tenue responsable d’un retard d’acheminement du courrier.

A l’issue du délai de remise des offres, le maître d’ouvrage analysera les offres reçues.


Critères d’attribution :

Les critères de jugement sont pondérés comme suit :

- le taux fixe appliqué au montant estimatif des travaux (40%)

- Le mémoire technique (40%)
- L’esthétique des projets présentés (20%)

Note de prix = (prix mini/prix de l’offre) x 40

Chaque critère est noté puis additionné pour donner une note sur 100

Le marché pourra faire l’objet d’une négociation.


Renseignements d’ordre techniques ou administratifs

Pour toute question prendre contact avec Melle Céline OUBRY, de préférence par mail ou sur le site klekoon, à l’adresse suivante :

Mairie - 18 rue de la mairie -91850 Bouray sur Juine / Mairie fermée le mercredi
Fax 01 60 82 25 94
Courriel : sg.mairie@bouraysurjuine.fr
Aucun renseignement ne peut être fourni à un candidat par téléphone ou en se rendant en mairie. Toute question sera formulée par écrit et transmise aux autres candidats accompagnée de sa réponse.

Adresses complémentaire: sg.mairie@bouraysurjuine.fr

Classe d'activité:
- 74: Services fournis principalement aux entreprises













Informations générales
Référence de la consultation
K2483044
Mise en ligne
16/07/2015 17:17:06
Mode de passation
Procédure adaptée
Catégorie de marché
Services
Classe d'activité
Classe 74 : Services fournis principalement aux entreprises

Département
Essonne (91)
Date limite des offres
18/08/2015 12:00:00

Objet de la consultation
Maîtrise d’oeuvre pour l’aménagement du cimetière,
de ses abords et de la rue des champs


Liste des lots
Lot 1 : Marché à lot unique

Informations complémentaires
La présente consultation a pour objet une mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du cimetière, de la rue des champs et de ses abords.

Les éléments de la mission sont les suivants :
ESQ
AVP
PRO
DCE
ACT
EXE
DET
OPC
AOR

Le contexte de ce projet est le suivant :
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, le Département a la nécessité d’implanter un point de raccordement mutualisé sur le territoire de la commune. La parcelle jouxtant le cimetière a été mise à sa disposition.
A l’occasion de ce chantier, la commune a pris la décision de procéder au réaménagement du cimetière, d’une partie de la rue des Champs (voir plan joint) et d’aménager un parking.
Il est à noter que la commune est engagée dans une démarche « zéro phyto » et que le projet devra en tenir compte.


Le projet devra intégrer les éléments suivants :
- Requalification du cimetière et de ses abords
- Mise en accessibilité du cimetière et création d’un parking accessible
- Gestion des eaux de pluie par absorption sur la parcelle et récupération d’une part, au moyen de noues paysagées et d’autres part en réservoirs destinés à l’arrosage des végétaux
- Réfection de la voie jouxtant le cimetière
- Mise en place d’un ossuaire
- Installation de toilettes publiques
- Installation d’un local technique chargé notamment d’abriter les containers à déchets

La rémunération du Maître d’œuvre est établie par l’application d’un taux appliqué au montant estimé des travaux tel que déterminé au moment de l’APD.

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée définie à l’article 28 du Code des Marchés Publics.

Options
Sans objet

Variantes
Sans objet

Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 90 jours, il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

Visite sur site
Le candidat qui dépose une offre est réputé avoir visité les lieux et pris connaissance des suggestions qui lui sont propres. Une visite sur site, accompagnée, est organisée le jeudi 30 juillet. Rendez-vous à 14 heures en mairie.


PROCÉDURE

Composition du dossier de Consultation :

Le Document Unique de Consultation
Un extrait cadastral de la zone
Le candidat est réputé avoir pris connaissance du CCAG PI qui s’applique au présent marché ainsi que de la loi MOP.

Composition du dossier d’offre :
Le candidat remettra, en une seule enveloppe, les documents suivants :
- Le DUC rempli et visé
- La copie du ou des jugements prononcés, s’il est en redressement judiciaire
- Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 43 ; Les éventuelles certifications
- Une lettre de candidature
- Le NOTI 2
- Un mémoire technique indiquant précisément la composition de l’équipe chargée de la maîtrise d’œuvre pour ce projet, un CV sommaire des intervenants, les éventuelles qualifications, les références du ou des candidats
- La présentation (visuels, éléments techniques et coût estimatif ou réel) de maximum 3 projets dans l’objet du marché
- Eventuellement, les annexes relatives aux membres du groupement

Remise des offres :

Date limite de réception des offres
Mardi 18 août 2015 à 12 h


Dans le cas de ce marché, la commune ne souhaite pas recevoir d’offre sous format dématérialisé.

Le candidat remettra son dossier sous enveloppe cachetée, par voie postale ou par porteur en mairie adressé à :
Monsieur le Maire
Mairie
18 rue de la mairie
91850 Bouray sur Juine

avec la mention
« MOE RUE DES CHAMPS – Ne pas ouvrir »

Seule la date de réception en Mairie du pli sera prise en compte. La Mairie ne pourra être tenue responsable d’un retard d’acheminement du courrier.

A l’issue du délai de remise des offres, le maître d’ouvrage analysera les offres reçues.


Critères d’attribution :

Les critères de jugement sont pondérés comme suit :

- le taux fixe appliqué au montant estimatif des travaux (40%)

- Le mémoire technique (40%)
- L’esthétique des projets présentés (20%)

Note de prix = (prix mini/prix de l’offre) x 40

Chaque critère est noté puis additionné pour donner une note sur 100

Le marché pourra faire l’objet d’une négociation.


Renseignements d’ordre techniques ou administratifs

Pour toute question prendre contact avec Melle Céline OUBRY, de préférence par mail ou sur le site klekoon, à l’adresse suivante :

Mairie - 18 rue de la mairie -91850 Bouray sur Juine / Mairie fermée le mercredi
Fax 01 60 82 25 94
Courriel : sg.mairie@bouraysurjuine.fr
Aucun renseignement ne peut être fourni à un candidat par téléphone ou en se rendant en mairie. Toute question sera formulée par écrit et transmise aux autres candidats accompagnée de sa réponse.


Ce marché n'accepte pas les réponses par voie dématerialisée

IMPORTANT !
Pour répondre vous devez être connecté. (Inscription gratuite)
Pour vous inscrire et/ou vous connecter, cliquer ici.

Questions-Réponses

Vous trouverez ci-dessous, les questions/réponses déposées par les entreprises ainsi que les réponses apportées par l'acheteur public.

Déposez ici votre question/réponse
(merci de ne pas indiquer le nom de votre entreprise car l'échange est suceptible d'être rendu publique)