Centrale des marchés
Extension de la déchetterie de la zone d'activité du Ruisseau-Perdu, à Bort-les-Orgues (19110). DEPARTEMENTS DU CANTAL ET DE LA CORREZE SYSTOM DE BORT ARTENSE AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 1. Maître de l'ouvrage. - SYSTOM DE BORT ARTENSE, siège : mairie, 19110 Bort-les-Orgues, Secr...
SIAEP du canton de Bort les Orgues 19110Bort-les-Orgues systom.bortartense@orange.fr 0471787685
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Extension de la déchetterie de la zone d'activité du Ruisseau-Perdu, à Bort-les-Orgues (19110).

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1047309

Date de clôture estimée : 30/04/14
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (09/04/14)
DEPARTEMENTS DU CANTAL ET DE LA CORREZE
SYSTOM DE BORT ARTENSE
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1. Maître de l'ouvrage. - SYSTOM DE BORT ARTENSE, siège : mairie, 19110 Bort-les-Orgues,
Secrétariat : Communauté de communes Sumène-Artense, BP 7, 15270 Champs-sur-Tarentaine, tél. 04.71.78.72.55, fax 04.71.78.76.85. E-mail : systom.bortartense@orange.fr
2. Objet du marché. -Extension de la déchetterie de la zone d'activité du Ruisseau-Perdu, à Bort-les-Orgues (19110).
3. Mode de passation. - Procédure adaptée selon l'artide 28 du codedes marchés publics.
4. Désignation :
- Lot unique : terrassements, voirie, réseaux, maconnerie, sécurisation des quais, espaces verts et clôtures.
5. Critères de jugement des offres. - Les critères de jugement sont ceux fixés par le règlement de la consultation.
6. Dossier de consultation. -A retirer en en faisant la demande écrite et remis gratuitement auprès de : CANTAL REPROCRAPHIE, 94, rue de Marmiesse, 15000 Aurillac, tél. 04.71.48.11.56, fax 04.71.48.78.33. Ou téléchargeable sur : https://cantalreprographie.doubletrade.net7. Délai d'exécution. -Trois (3) mois.
8. Début des travaux. - Mai 2014.
9. Justificotifs à produire quant aux qualités et capacités des condidats. - Les renseignements et documents demandés, prévus aux articles 44,45 et 46 du code des marchés publics.
10. Remise des offres :
- Soit par voie électronique à l'adresse :
https://cantalreprographie.doubletrade.fr
- Soit remise sur place contre récépissé ou envoi postal avec accusé de réception sous pli portant la mention : ' Travaux d'extension de la déchetterie du Ruisseau-Perdu, 19110 Bort-les-Orgues '.
Adresse postale de dépôt : SYSTOM de Bort-Artense, Communauté de communes Sumène-Artense, BP 7,15270 Champs-sur-Tarentaine (premier étage de la mairie),
Date et heure limites de réception des offres. - Mercredi 30 avril 2014, à 16 heures.
11. Renseignements techniques. -Auprès du cabinet CROS, 3, rue du Château-Saint-Etienne, 15000 Aurillac, tél. 04.71.48.17.11.
12. Date d'envoi à la publication. - Jeudi 3 avril 2014.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous