Centrale des marchés
Marché de travaux relatifs à la réfection du réseau de chauffage du bâtiment dit Tour de Sèze occupé par le Rectorat de Bordeaux, située 114, rue Georges Bonnac à Bordeaux(33) Marché de travaux relatifs à la réfection du réseau de chauffage du bâtiment dit Tour de Sèze occupé par le Rectorat de Bordeaux, située 114, rue Georges Bonnac à Bordeaux(33). la présente consulta...
Rectorat de l'académie de Bordeaux 33000Bordeaux 0557578740
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux relatifs à la réfection du réseau de chauffage du bâtiment dit Tour de Sèze occupé par le Rectorat de Bordeaux, située 114, rue Georges Bonnac à Bordeaux(33)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 73450

Date de clôture estimée : 27/04/12
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (02/04/12)
12-67305
Avis de marché
Département de publication : 33
Annonce No 12-67305
Travaux- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Rectorat de l'académie de Bordeaux.
 Correspondant : M. Larenaudie François, Rectorat de l'académie de Bordeaux, 5, rue J. De Carayon Latour 5, rue J. De Carayon Latour, 33060 Bordeaux Cedex, tél. : 05-57-57-39-70, télécopieur : 05-57-57-87-40, courriel : francois.larenaudie@ac-bordeaux.fr.

Objet du marché : la présente consultation concerne le marché de travaux relatifs à la réfection du réseau nord des colonnes montantes de chauffage du bâtiment dit Tour de Sèze occupé par le Rectorat de l'académie de Bordeaux à Bordeaux(33).
A titre indicatif, les travaux commenceront au troisième trimestre 2012
.
Lieu d'exécution : 114, rue Georges Bonnac, 33000 Bordeaux.

Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics, concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
     - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
     - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : pouvoir à engager la société;
     - Autres renseignements demandés : un mémoire technique comprenant les points suivants : - méthodologie et organisation de chantier (moyens humains, matériels, qualité des prestations, hygiène et sécurité) ; - planning d'exécution ; dans le cadre spécifique de l'opération.;
     - Autres renseignements demandés : le récépissé de visite de site.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 27 avril 2012, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : MAPA-NEGO-TX-TDS.

Renseignements complémentaires : une visite des lieux est obligatoire. Elle sera formalisée par la remise d'un récépissé qu'il conviendra de joindre lors de la remise des propositions. Les entreprises devront se rapprocher de M. Larenaudie François - direction des Constructions et du Patrimoine
Tél. :05 57 57 39 72 mail : francois.larenaudie@ac-bordeaux.fr pour l'organisation de ces visites, sauf du 16 au 24/04/2012 où la visite sera conduite par M. Fernandez Joseph - département de la Gestion du Rectorat Tél : 05 57 57 38 95 mail : joseph.fernandez@ac-bordeaux.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 avril 2012.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : .
, adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=4475&orgAcronyme=f0g.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Rectorat de l'académie de Bordeaux.
 Correspondant : M. Larenaudie François, 5, rue J. De Carayon Latour, 33060 Bordeaux Cedex, tél. : 05-57-57-39-70.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : .
, adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=4475&orgAcronyme=f0g.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous