Centrale des marchés
33 Travaux de mise aux normes de la chaufferie et rénovation du réseau d'eau chaude primaire à Villenave d'Ornon 33 Travaux de mise aux normes de la chaufferie et rénovation du réseau d'eau chaude primaire à Villenave d'Ornon villenave d'ornon 33 Hôpital d'instruction des armées Robert Picqué Travaux de mise ...
MINDEF/SGA/DCSID/ESID Bordeaux 33068Bordeaux baf_eidbx@orange.fr 0557851576
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

33 Travaux de mise aux normes de la chaufferie et rénovation du réseau d'eau chaude primaire à Villenave d'Ornon

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 794906

Date de clôture estimée : 24/09/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (09/08/13)
13-145610

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MINDEF/SGA/DCSID/ESID Bordeaux.
Correspondant : Mme REINE Danielle, 9 rue de cursol cs 21 152 33068 Bordeaux Cedex tél. : 05-57-85-15-79 télécopieur : 05-57-85-15-76 courriel : baf_eidbx@orange.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : villenave d'ornon 33 Hôpital d'instruction des armées Robert Picqué Travaux de mise aux normes de la chaufferie et rénovation du réseau d'eau chaude primaire.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 44115220
Objets supplémentaires : 45331000, 44163121.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : øFR612ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
une variante portant la fourniture et pose d'un écran tactile en façade de chaque armoire pourra être proposée
Le délai d'exécution des travaux est de 8 mois la période de préparation de 2 mois n'est pas comprise dans ce délai
Le marché est fiancé sur le budget de l'état et sera conclu à prix global forfaitaire
les prix sont révisables
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le présent marché comporte 7 options.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants sera exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements. Elle pourra être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ; il ne sera pas autorisé de recourir à une caution personnelle et solidaire.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le marché est financé sur le budget de l'état ; il sera conclu à prix global et forfaitaire. Les prix sont révisables suivant les modalités fixées dans le CCAP. Le mode de règlement choisi par le maître de l'ouvrage est le virement ; le délai de paiement des acomptes et du solde sont fixés à 30 jours. Une avance de 5 % du montant initial (T.T.C.) du marché sera versée au titulaire.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de groupement, la forme imposée après l'attribution sera le groupement solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Situation juridique - références requises : lettre de candidature ou DC 1 ou autre ;
- les pouvoirs de la personne habilitée à engager les candidatures ou extrait K ou kbis ;
- une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée pour justifier que le candidat ne fait pas l'objet d'interdiction de concourir ou Dc1
- une copie du ou des jugements prononcés s'il est en redressement judiciaire. Ces documents énoncés ci-dessus sont à produire par toutes les entreprises en cas de groupement d'entreprises.



Capacité économique et financière - références requises : chiffre d'affaires (Ht) des trois derniers exercices (Dc2 ou équivalent).



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : la capacité peut être apportée par tous moyens, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate. Le candidat fournira pour la liste des travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années (pour chaque référence, le candidat indiquera le montant, le maître d'ouvrage (nom et adresse), le maître d'oeuvre (nom et adresse) ainsi qu'une description sommaire de l'opération.
- effectifs moyens annuels du candidat en personnels en spécifiant le personnel d'encadrement.

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : entreprise titulaire candidate : Qualibat 5213 - fumisterie (technicité supérieure)
Qualibat 5313 - installations thermiques (technicité supérieure)
qualifelec E3 avec mention " Auto " classe 2
pour certains corps d'état l'entreprise titulaire ou son sous-traitant, des certificats de qualifications minimales seront exigées ( voir Rc).

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 24 septembre 2013, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 13163.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 août 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
adresse internet : http://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=128985&orgAcronyme=g7h.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=128985&orgAcronyme=g7h.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du tribunal administratif de Bordeaux.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous